实际施工人能否在工程款范围外主张发包人承担违约责任
案由：建设工程施工合同纠纷
案情概要：
2017年5月，A公司作为甲方与B公司就某隧道工程的建设订《建设工程施工合同书》，协议约定工程内容为道路工程、隧道工程等，合同工期总日历天数580天，合同价款暂定88388万元，合同价格采用固定单价，最终结算为准。计划竣工日期为2018年12月，实际竣工日期为2020年5月份。
2022年6月，B公司将A公司起诉至法院，要求A公司承担延期造成的损失，材料差价，合计金额9896715元，一审、二审，法院都支持了B公司的诉求。
2023年6月，郑某就同一项目以实际施工人身份将A公司起诉至法院，要求支付延期造成的违约责任管理人员误工工资、机械停止费等各项损失876万元。一审支持了郑某的诉求，因为B公司诉讼A公司时，明确延期的责任是A公司造成的。
案件难点：
B公司起诉A公司时法院已确定的事实就是延期责任是A公司造成的，这样的事实会让法院引用已生效判决的内容，而不进行区别对待。
律师办案思路：
1、本案的关键点是确定本案的工程款是否结清；
2、实际施工人是否可以突破合同的相对性主张合同相应的权利；
3、本案实际施工提起的是代位权诉讼还是工程施工合同纠纷诉讼，厘清法律关系；
4、一审法院判决支持实际施工人的主张是否存在法律关系混乱、超诉讼请求判决；
总结出以上关键点后，律师组织工程款结清的材料，实际施工人突破合同相对性的法律依据、法律观点、判例等。
法院裁判结果：最后二审法院完全否定了实际施工人郑某一审的诉求，驳回全部诉讼请求。A公司在实际施工人主张的这个案件中完胜。
律师寄语：建设工程施工合同是律师需要查阅大量工程施工的材料、鉴定程序是否要启动、如何启动对案件都有着至关重要的影响，在对证据的质证方面，律师的专业知识也需要够牢固，才能作出有力的质证意见。厘清思路和案件的时间节点，对施工合同过程中责任的承担也是非常重要的，律师需要以可视化的形式呈现给法官，让法官能在复杂的工程过程中，明确责任各方。
法条链接：
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释〔2004〕14号（2021年1月1日废止）
第二十六条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
相关文章
-
教训惨痛：律师未提时效抗辩致案件败诉，仲裁赔偿损失300多万
近日，法律圈流传着一份广州仲裁委员会的裁决书及涉案律师的“控告书”，让很多律师看后称惊出了一身冷汗。裁决书及控告书很长，都是已经公开的材料，可以自行查找就不转发了，大概内容概括如下：律师先是代理了当事人为被告的打了一个股权转让合同纠纷诉讼案件，标的额是5000万元，约定律师费为15万元。经过一番的证据、事实、法律的争议审理（过程就不描述了，律师对此处理结果正在控告）之后，一审法院判决被告支付30...
2024-03-20 06:08:22 被申请人律师万元 -
【亲办成功案例】一审十年，二审改判认定不构成虚开增值税专用发票罪。
近日两高颁布的《关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释》，可谓姗姗来迟。其第十条第二款首次明确：为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的，没有因抵扣造成税款被骗损失的，不以本罪（虚开增值税专用发票罪）论处。 想起七年前代理的一起虚开增值税专用发票罪上诉案件，税额11亿左右，当事人一审被判十年有期徒刑。上诉后约半年高院开庭审理，之后又经历了漫长煎熬的三年等待，其间因审限不足只好决定中止...
2024-03-20 00:00:09 税款增值税专用发票增值税 -
实际施工人能否在工程款范围外主张发包人承担违约责任
案由：建设工程施工合同纠纷 案情概要： 2017年5月，A公司作为甲方与B公司就某隧道工程的建设订《建设工程施工合同书》，协议约定工程内容为道路工程、隧道工程等，合同工期总日历天数580天，合同价款暂定88388万元，合同价格采用固定单价，最终结算为准。计划竣工日期为2018年12月，实际竣工日期为2020年5月份。 2022年6月，B公司将A公司起诉至法院，要求A公司承担延期造成的损失，材料差价...
2024-03-20 00:00:07 公司实际法院 -
-
配阴婚诱发的杀人卖尸案
2015年3月，河南嵩县的一个村子里。一户院落里张灯结彩，四周张贴着红色喜字，一家人张罗着蒸馍等待上门迎亲的队伍，没有锣鼓喧天和鞭炮齐鸣。因为新郎和新娘在几年前却已过世，今天操办的婚礼是一场冥婚。这并不是个例，直至今日，在山西省、河北省以及河南省三省的一些地区，冥婚现象屡见不鲜，甚至有着扩大化的趋势。冥婚怪谈为逝者举行冥婚，并不是什么奇怪的事情，而且在农村地区，配冥婚有着相当大的市场，得到了很多...
2024-03-19 19:19:20 女尸山西延川县 -
2024离婚房产双方一起贷款买的应该怎么分?
导读：分割房产和贷款需要依据离婚双方的具体情况和家庭财产的分配原则进行操作，接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 分割房产和贷款需要依据离婚双方的具体情况和家庭财产的分配原则进行操作，建议委托律师或房地产中介协助处理。可以通过协商或诉讼等方式将房产和贷款进行分割。分割的方式包括等额分割、比例分割等。法律依据 《中华人民共和国民法典》第三十九条离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协...
2024-03-19 18:16:13 贷款双方房屋婚姻家庭 -
2024法院支持分割贷款买的离婚房产吗?
导读：夫妻离婚后，如果共同拥有房产并存在贷款，可以通过协商或诉讼等方式将房产和贷款进行分割。接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 分割的方式包括等额分割、比例分割等，具体要根据夫妻双方协商决定。如果某一方无法承担全部贷款，可以考虑将贷款分割成若干份并分别偿还。分割房产和贷款需要依据离婚双方的具体情况和家庭财产的分配原则进行操作，建议委托律师或房地产中介协助处理。法律依据 《民法典》...
2024-03-19 18:16:11 房屋所有权贷款婚姻家庭 -
2024离婚房产夫妻一起贷款买的如何分?
导读：如果某一方无法承担全部贷款，可以考虑将贷款分割成若干份并分别偿还。接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 分割房产和贷款需要依据离婚双方的具体情况和家庭财产的分配原则进行操作，建议委托律师或房地产中介协助处理。可以通过协商或诉讼等方式将房产和贷款进行分割。分割的方式包括等额分割、比例分割等。法律依据 《民法典》第一千零八十七条离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的，由...
2024-03-19 18:16:09 房屋所有权房产婚姻家庭 -
2024离婚房产什么时候可以过户?
导读：如果女方有更大的现实需求或者在财产共同财产分割中得到了相应的补偿，那么房产也有可能归女方所有。接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 具体情况需要根据每个案件的具体情况来判断。离婚后房产归属是需要根据实际情况来判断的，无法简单地得出离婚房产归女方的结论。如果房产是在婚姻关系存续期间共同财产或者是夫妻双方在婚姻期间一起购买的，那么离婚后应当综合考虑婚姻财产共同财产、财产来源、现实...
2024-03-19 18:16:07 女方房产具体情况婚姻家庭 -
2024离婚房产归夫妻的哪一方?
导读：如果夫妻双方都同意划分财产，那么可以协商过户房产。但若夫妻双方无法协商一致，那么就需要通过法律途径来处理财产问题。接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 夫妻之间没有签订婚前财产协议，那么房产的归属就会根据法律进行划分。在离婚诉讼中，法院根据夫妻的财产情况和婚姻生活实际情况，进行公平合理的财产分割，包括房产过户。所以，离婚房产夫妻能过户，但需要经过协商或通过法律途径进行处理。离...
2024-03-19 18:16:05 房屋夫妻财产婚姻家庭
