雇主重新指定分包商的义务问题
【指定分包商】雇主重新指定分包商的义务问题
一般来说，只要主包商在行使合理反对权机会的情况下与指定分包商签订了分包合同，就要对雇主承担确保该指定分包商按时并合格地完成全部分包工程的义务。因此，除非承包合同有明确相反的规定，否则主包商就要承担指定分包商退出分包工程的所有法律后果，包括：在雇主不改变分包工程合同价格的前提下安排修复指定分包商遗留的任何缺陷工程和继续完成剩余的分包工程;如果分包工程的完成拖延了整个工程的工期，对雇主承担误期的损害赔偿责任;主包商自身遭受的损失不能从雇主处得到任何赔偿。主包商承担这些法律后果后只能依据分包合同向违约的指定分包商索赔相应的损害赔偿。也正是基于此，雇主一般没有义务重新指定分包商。即便是合同规定雇主有义务重新任命指定分包商，雇主也只有及时重新任命指定分包商的义务，而没有自己承担原指定分包商带来损失的义务，更没有补偿主包商损失的义务。
值得注意的是，某些英国的标准合同条件，如JCT建造合同条件规定，如果是指定分包商方面的工作延误，主包商可以获得工期的延展。这种合同条款不仅被主包商援用于指定分包商工作延误时的工期索赔，还被主包商援用于指定分包商退出合同所引起的工程延误的抗辩和索赔。但是，这种合同条款遭到了来自学者和法官方面的严厉批评，因为这种合同条款会导致雇主丧失在承包合同下获得约定的损害赔偿的权利，最终结果就是让本应承担责任的人逃脱责任，而让没有任何过错行为的雇主来承担损害后果。如果没有这样的合同规定，雇主有权从主包商处获得赔偿，而主包商也可以通过分包合同将这种损害赔偿责任传递下去，最后由实际造成延迟的指定分包商来承担。因此，这种合同条款破坏了“责任连锁”原则的正常责任秩序，被认为是“不公正的和荒谬的”“不合逻辑的和有缺陷的”，是“使得分包商可以从自己的过错中受益的条款”。但是，由于在使用JCT承包合同条件的工程承包中，雇主一般要求指定分包商与之签订一个前述的担保协议，因此，雇主在给予主包商工期延展的情况下，仍可以根据担保协议直接向指定分包商索赔误期损害赔偿，这就避免了分包商从自己的过错中受益的可能。
不过，上述合同条款毕竟不符合“连锁责任”原则，如果没有担保协议的配合，雇主要直接向指定分包商索赔误期损害赔偿就很困难。所以，英国法院在审判实践中力求限制这种条款的适用范围。例如，在1969年的Javis Sons Ltd诉Westminster CC一案 中，一个负责打桩的分包商已经按时完成分包工程，但后来发现该分包工程存在严重缺陷。该分包商及时返回施工现场并修复了缺陷工程，但造成了整个工程的严重延误。主包商随后依据JCT合同中的上述条款向雇主提起工程延期的索赔。英国上议院认为，这种条款只适用于指定分包商在正常施工过程中的延误，而不适用于分包工程完成后因修复分包工程的缺陷而导致的延误。最后该主包商被判决不能获得工期的延展。
此外，在英国，围绕JCT合同中有关指定分包商约定的解释也产生了一些颇具争议的有关雇主重新指定分包商的义务和相关后果的判决。例如，在North West Regional Hospital Board 诉TA Bickerton Son Ltd.一案中，一个由雇主指定的分包商负责供热设备的安装，该分包商与主包商签订了分包合同后，很快进入了清算。该主包商同意自己来完成相关分包工程，但该主包商随后主张，该分包工程的实际支出超过了原分包合同价格，雇主应对增加的支出负责。法官们在审理此案过程中将承包合同中有关“基础成本费用只应用于支付建筑师指示的人”的规定解释成“这种费用所涉及的工作只应由建筑师指示的人来完成”，从而推论，在原指定的分包商退出合同的情况下，雇主有义务重新指定分包商来完成分包工程，并应向该替代的指定分包商支付全部分包工程款，即使该分包工程的支出超过了原分包合同价格亦然。根据此案的上述解释，由于指定分包商退出分包工程所增加的费用就落到了雇主头上。但是，“Bickerton解释”一开始就遭到了建筑法律界的批评，理由是：这种解释曲解了合同条款的本意，是错误的解释;这种解释实际上鼓励了有履行能力的指定分包商在看到分包工程无利可图时选择退出;这种解释破坏了连锁责任原则，对雇主是不公平的 。
可见，即使是在英国这样建筑法律高度发达的国家的司法实践中也存在着某些矛盾的现象，这同时也表明，尽管从法理上看，合理反对权没有受到损害的主包商理应承担指定分包商退出分包工程的所有法律后果，但在诉讼中仍有可能发生合同条款解释上的风险，从而使雇主遭受不利的法律后果。因此，合同条款的清晰度越高，在解释上的歧义风险就越低，合同双方争议的解决就会更趋公平。
相关文章
-
委托设计商标合同范本
导读： 【装修设计委托合同】委托设计商标合同范本 委托方：_________ 设计方：_________ 经甲，乙双方协商一致，就有关委托设计商标事宜达成如下合同，双方共同遵守。 一、甲方委托乙方设计使用在_________商品的商标一套， 【装修设计委托合同】委托设计商标合同范本 委托方：_________ 设计方：_________ 经甲，乙双方协商一致，就有关委托设计商标事宜达成如下合同，...
2023-03-22 10:16:11 甲方商标定稿婚姻家庭 -
彩礼要退还给男方的吗?
导读：是否要退回彩礼，还需要看实际的情况是否构成了彩礼返还的条件。双方办理结婚登记手续但没有共同生活的或者婚前给付处理并导致给付人生活困难的，双方离婚后，女方就需要返还彩礼。大律师网法务在本文将为您介绍“彩礼要退还给男方的吗?”的相关情况，希望对大家有所帮助。 彩礼要退还给男方的吗? 是否要退回彩礼，还需要看实际的情况是否构成了彩礼返还的条件。双方办理结婚登记手续但没有共同生活的或者婚前给付处理...
2023-03-22 09:16:17 彩礼双方婚前婚姻家庭 -
关于中外货物买卖合同(FOB条款)范
导读：【买卖合同】关于中外货物买卖合同范本 买 方：____________________________________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 卖 方：__________ 【买卖合同】关于中外货物买卖合同范本 买 方：_____________...
2023-03-22 09:16:12 卖方买方货物婚姻家庭 -
居间人报酬额如何确定
导读： 【居间人协议】居间人报酬额如何确定 居间人的报酬，应由当事人约定。法律有限制性规定的，约定的报酬额不能超过该限制。此时居间报酬应当采取法定限额内的约定制。 当事人未约定报酬时，居间人有无报酬请求权问题， 【居间人协议】居间人报酬额如何确定 居间人的报酬，应由当事人约定。法律有限制性规定的，约定的报酬额不能超过该限制。此时居间报酬应当采取法定限额内的约定制。 当事人未约定报酬时，居间人有无...
2023-03-22 09:16:10 报酬当事人限制性婚姻家庭 -
金融危机下对无固定期限劳动合同
导读： 【无固定期限合同】金融危机下对无固定期限劳动合同解除条件规定的建议 《劳动合同法》是一部旨在实现劳资双方力量与 利益的平衡,构建和谐稳定的劳动关系,调整劳动合 同关系的基本法。如果将无固定期限劳动合同视同 【无固定期限合同】金融危机下对无固定期限劳动合同解除条件规定的建议 《劳动合同法》是一部旨在实现劳资双方力量与 利益的平衡,构建和谐稳定的劳动关系,调整劳动合 同关系的基本法。如果将无...
2023-03-22 09:16:08 期限规定合同法婚姻家庭 -
雇主重新指定分包商的义务问题
导读： 【指定分包商】雇主重新指定分包商的义务问题 一般来说，只要主包商在行使合理反对权机会的情况下与指定分包商签订了分包合同，就要对雇主承担确保该指定分包商按时并合格地完成全部分包工程的义务。因此，除非承包合 【指定分包商】雇主重新指定分包商的义务问题 一般来说，只要主包商在行使合理反对权机会的情况下与指定分包商签订了分包合同，就要对雇主承担确保该指定分包商按时并合格地完成全部分包工程的义务。...
2023-03-22 09:16:06 雇主工程合同婚姻家庭 -
还原案多人少的法院真实情况，法官疲于应付，审不出高质量案件
新一届最高法院上任，重提“公正与效率”的法院工作主题，再次确认提出，“效率服务服从于公正，公正是根本要求，'快'必须以'好'为基础。司法公正，要体现实体公正和程序公正。”，获得法律圈和社会各界充满期待的一致赞同。就像昨天文中，实现司法公正，没有人会不赞成，谁也不希望看到、也不会承认为了快速结案而牺牲了司法公正。对于司法公正，特别是个案必须存有败诉一方感受的主观认识，每个人都有自己的看法，想要获得...
2023-03-22 09:00:14 法官案件法院 -
令人唏嘘：律师深度介入公司通过诉讼占有交易方资金，被判诈骗罪
：被告人王红艳应生涛的要求，为傅秀峰推荐代理律师，并与生涛商定律师收费金额，又在明知生涛无偿债能力的情况下，参与签订明确催收回款分配比例的委托协议以及保障催收回款分配的监管协议。被告人生涛、傅秀峰在诉前签订生涛实际参与催收回款分配的上述委托协议、监管协议，又在起诉时，由生涛支付本应由傅秀峰支付的诉讼费、律师费。上述行为显然与常理不符。综上，足以认定被告人生涛、王红艳、傅秀峰共同以非法占有为目的，...
2023-03-22 09:00:12 被告人万元公司 -
不服执行措施，捏造法官受贿300万元并举报，被追究诬告陷害刑责
秀英区院对办理的首例诬告陷害法官案提起公诉近日，秀英区检察院经审查，对办理的首例犯罪嫌疑人吴某诬告陷害海口市龙华区人民法院法官案依法提起公诉。犯罪嫌疑人吴某是海口某物资工贸有限公司股东，该公司以其位于海口市龙桥镇的一块工业用地及厂房作为抵押，向兴业银行贷款450万元，因未如期还款，兴业银行向海口市龙华区人民法院申请强制执行拍卖该公司的上述抵押资产。吴某因不服海口市龙华区人民法院对上述涉案抵押资产...
2023-03-22 09:00:10 海口市检举人吴某 -
我国无固定期限劳动合同规定中存
导读： 【无固定期限合同】我国无固定期限劳动合同规定中存在的不足 《劳动合同法》相对于《劳动法》在无固定期限劳动合同的适用范围上的规定虽然立法上的进步意义，但仍然有不足之处，表现为以下几个方面： 、《劳动合同法 【无固定期限合同】我国无固定期限劳动合同规定中存在的不足 《劳动合同法》相对于《劳动法》在无固定期限劳动合同的适用范围上的规定虽然立法上的进步意义，但仍然有不足之处，表现为以下几个方面：...
2023-03-22 08:16:11 劳动合同期限用人单位婚姻家庭
