廊坊市建筑劳务分包管理办法
【分包商管理办法】廊坊市建筑劳务分包管理办法
第一条为规范建筑市场劳务秩序，完善劳务分包制度，保证工程质量和施工安全，促进建筑业和谐发展，根据《建筑法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法所称劳务分包，是指建筑工程施工总承包或专业承包企业将劳务作业依法分包给有建筑劳务资质的劳务分包企业;劳务作业是指木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别的施工作业。
第三条施工总承包、专业承包企业拟对所承接的工程全部自行施工的，应当使用持有岗位技能证书、与本企业签有劳动合同、并由本企业统一办理养老、医疗、失业、工伤等社会保险的职工组成的自有劳务作业队伍。
使用自有劳务作业队伍的施工总承包、专业承包企业应当在劳务作业开工10个工作日前向建设行政主管部门报送劳务作业人员身份证号、岗位技能证书号、劳动合同编号、社保缴纳证明、人员名册等相关档案材料，并应在施工现场建立档案副本备查。
第四条施工总承包、专业承包企业没有自有劳务作业队伍的，应当作为劳务发包人将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业，不得分包给其它不具备建筑劳务资质的企业或个人。
第五条劳务发包人应向劳务分包企业提供办公、住宿、饮食、文化、卫生等临时设施;负责工程质量、安全及文明施工的统一管理，以及各劳务分包企业之间的协调和现场管理;对劳务分包企业的履约及综合管理能力进行评估、指导、监督，并对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。
建筑劳务分包企业未执行劳动合同规定，拖欠、克扣劳务人员工资的，发包人应当对分包人所属劳务人员工资采取直接支付的措施。所需款项在建筑劳务分包价款中扣除。
第六条劳务分包企业应向所承建项目委派项目劳务经理等管理人员，负责对所承包工程的劳务作业人员的生产安排、质量安全和工资发放等日常管理工作，接受劳务发包人的协调和管理。
第七条劳务分包企业完成施工作业内容并经劳务发包人验收进入下一步施工作业工序，即为工程质量责任履行完毕。禁止建筑劳务发包人以工程质量保证金等名义变相延期支付或扣留分包人的分包价款。
第八条劳务分包企业现场作业人员中的特殊、关键岗位和主要技术工种人员必须持有相应的岗位资格证书。劳务企业生产操作人员2008年6月底持证上岗率不低于80%，到2009年全部达到持证上岗率100%。
第九条劳务分包企业应当做好人员聘用、劳动合同签订、员工培训、施工班组管理等基础性工作。特别要加强劳务价款和工资收支、印章使用、经办人员配备、证明材料归档等管理。
第十条实现劳务发包交易行为的规范化、透明化。劳务发包人需要向社会发布劳务发包信息的，可在劳务作业开工日期的10个工作日前向建设行政主管部门报送真实有效的建筑劳务分包计划信息表。
劳务发包人确定劳务分包企业后，应当向建设行政主管部门报送建筑劳务分包登记信息表。
第十一条建设行政主管部门努力促进劳务分包模式的优化。鼓励劳务发包人积极推行将辅助材料、辅助机械等和人工费捆绑计价的清单计价分包模式;支持有条件的劳务发包人针对分部分项工程和不同劳务企业的实际，采取单项分包或其它带有相对综合性质的分包方式。支持和鼓励低资质等级的施工总承包企业向劳务分包企业转化，为其业务发展创造必要的公平竞争环境。
第十二条劳务发包人与劳务分包企业应签订劳务分包合同，并在劳务分包合同签订后的7个工作日内及劳务作业开工前由劳务发包人将劳务分包合同原件与复印件各一份及《廊坊市建筑劳务分包合同备案表》两份报送建设行政主管部门备案
分包合同约定的工程范围、建设工期、工程造价、工程款支付和结算方式等内容发生重大变更的，应当自合同变更后7个工作日内，重新报备。
第十三条劳务分包合同应明确约定工程范围、建设工期进度、工程质量、工期要求、安全生产责任、文明施工要求、劳务分包价款数额、计价方式和标准及结算方式、承包商付款担保及分包商履约担保、劳务人员工资支付连带责任的内容、执行条件和期限、监控方式、分包人的现场作业和管理人员意外伤害保险、向分包人拨付劳保费等事项。
推荐使用建设部、国家工商行政管理总局建市[2003]168号文件颁发的《建设工程施工劳务分包合同》
第十四条劳务分包合同报送备案后，招投标监督机构应当在2个工作日对劳务分包合同主要内容是否存在违法违规行为进行审查。发现违法违规问题的，应当在2个工作日内报告建设行政主管部门。
第十五条劳务分包合同备案后，招投标监督机构应当对合同履约情况进行跟踪检查，重点核查合同主体是否发生变动、是否签订了补充协议、是否存在违反合同支付条款及可能导致拖欠工程款和农民工工资等问题。发现转包、违法分包行为等建筑市场违法行为应当制止，并及时向建设行政主管部门报告。
对于承接业务合同的总额超过其注册资本金15-20倍的建筑劳务企业，建设行政主管部门应实行重点监控，并及时与有关部门加强沟通。
第十六条工程监理单位应就所监理工程的劳务分包企业是否具备相应资质及是否具备合同报备凭证进行审查核验，对违反有关规定的应予记入监理日记，发现劳务分包人不具备相应资质的，不得签发开工令;已进场施工的，应责令其退场;拒绝退场的应向建设行政主管部门报告。
工程监理单位在签发开工令前应要求劳务分包企业出示劳务分包合同报备收件凭证，劳务分包企业未能出示的，应当在 24小时内报告建设行政主管部门。
建设工程质量监督机构应对监理企业的上述工作进行督促检查和支持配合。
第十七条建设单位、工程监理单位发现工程施工过程中有违反法律、法规的分包行为的，应及时向建设行政主管部门报告。
第十八条劳务发包人必须按劳务分包合同约定的时间、计价方式和标准、结算方式向分包人足额支付建筑劳务分包价款，不得违约拖欠、克扣或拒付。发包人不得要求分包人垫资带资。
第十九条建筑行业协会按照建设行政主管部门的部署开展劳务分包政策培训和建筑工程项目劳务经理的业务培训和继续教育工作。
第二十条劳务发包人或劳务分包企业有下列行为之一的，由建设行政主管部门或其有关监管机构责令改正或依法予以行政处罚，并给予不良行为记录。
劳务发包人未报送或所报送的建筑劳务分包登记信息虚假的;
施工总承包、专业承包企业直接雇用劳务人员，未签订劳动合同，或只签订劳动合同未办理社会保险的;
劳务发包人未按规定办理劳务分包合同备案的;
劳务发包人未选择符合资质等级条件的劳务分包企业的;
未办理有效的承包商付款担保及分包商履约担保的;
劳务发包人未按合同约定向劳务分包企业支付分包价款的;
劳务分包企业超越资质等级范围承揽任务的;
劳务分包企业未委派项目劳务经理等管理人员的;
劳务分包企业的现场作业人员持有岗位技能证书未达到规定要求的;
聘用、招用、雇用劳务作业人员及其他人员的施工总承包、专业承包或劳务分包企业克扣或者拖欠员工工资的;
建设单位或工程监理单位未遵守第十七条和第十八条规定的。
第二十一条本办法由市建设行政主管部门负责解释。
第二十二条本办法自2008年4月1日起施行。
相关文章
-
利用物流合同保障合法权益
导读： 【物流合同范本】利用物流合同保障合法权益 双方法律地位不明 美国有一例案件，在该案件中，来自于亚洲的几个远洋集装箱在某公司的线路上的一起火车事故中被损坏，损失金额总计达150万美元。这家公司声称对此不负责任 【物流合同范本】利用物流合同保障合法权益 双方法律地位不明 美国有一例案件，在该案件中，来自于亚洲的几个远洋集装箱在某公司的线路上的一起火车事故中被损坏，损失金额总计达150万美元。...
2023-04-09 18:16:10 物流双方集装箱婚姻家庭 -
昆明诚信房地产开发经营有限公司居
导读： 【销售居间合同】昆明诚信房地产开发经营有限公司居间合同案 原告诉称：2001年8月9日，被告向原告签署《委托书》，委托原告居间销售昆明市穿金路132号的“攀诚大厦”，承诺如原告提供促成购买单位成交，则按售房合同 【销售居间合同】昆明诚信房地产开发经营有限公司居间合同案 原告诉称：2001年8月9日，被告向原告签署《委托书》，委托原告居间销售昆明市穿金路132号的“攀诚大厦”，承诺如原告提...
2023-04-09 17:16:11 原告被告昆明市婚姻家庭 -
国际融资租赁公约第二章当事人各方的权
导读：【融资租赁】国际融资租赁公约第二章当事人各方的权利与义务 第七条 1.出租人对设备的物权应可有效地对抗承租人的破产受托人和债权人，包括已经取得扣押或执行令状的债权人。 为本款目的，“破产受托人”包括清算人、 【融资租赁】国际融资租赁公约第二章当事人各方的权利与义务 第七条 1.出租人对设备的物权应可有效地对抗承租人的破产受托人和债权人，包括已经取得扣押或执行令状的债权人。 为本款目的，“...
2023-04-09 17:16:09 出租人承租人设备婚姻家庭 -
空分设备公司合同管理制度
导读： 【公司合同管理制度】空分设备公司合同管理制度 总 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度 【公司合同管理制度】空分设备公司合同管理制度 总 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的...
2023-04-09 17:16:07 合同公司当事人婚姻家庭 -
上海市厂房租赁合同问题释疑
导读： 【经营合同法律】上海市厂房租赁合同问题释疑 网友提问: 上海市厂房租赁合同问题释疑 律师回答: 甲方：_________ 住所：_________邮编：_________ 【法定代表人】【本人】：_________联系电话：_________ 【身份证】 【经营合同法律】上海市厂房租赁合同问题释疑 网友提问: 上海市厂房租赁合同问题释疑 律师回答: 甲方：_________ 住所：___...
2023-04-09 17:16:05 甲方厂房合同婚姻家庭 -
廊坊市建筑劳务分包管理办法
导读： 【分包商管理办法】廊坊市建筑劳务分包管理办法 第一条为规范建筑市场劳务秩序，完善劳务分包制度，保证工程质量和施工安全，促进建筑业和谐发展，根据《建筑法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本办 【分包商管理办法】廊坊市建筑劳务分包管理办法 第一条为规范建筑市场劳务秩序，完善劳务分包制度，保证工程质量和施工安全，促进建筑业和谐发展，根据《建筑法》等有关规定，结合本市实际，制定本办...
2023-04-09 17:16:03 劳务发包人作业婚姻家庭 -
关于家电产品配送合同书的范本 (
导读：【运输合同常识】关于家电产品配送合同书的范本 甲方：_________ 地址：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 根据《中华人民共和国合同法》，本着互利互惠的原则，就甲方委托乙方配送货物事宜，为了明确双方 【运输合同常识】关于家电产品配送合同书的范本 甲方：_________ 地址：_________ 乙方：_________ 地址：_________...
2023-04-09 16:16:11 甲方货物合同婚姻家庭 -
施工合同中无效合同的法律后果
导读：【工程合同】施工合同中无效合同的法律后果 无效合同自始没有法律约束力，不能产生当事人预期的法律后果。根据我国合同法的规定，无效合同的法律后果之一是返还财产，恢复原状。但由于建筑工程施工合同履行结果的特殊 【工程合同】施工合同中无效合同的法律后果 无效合同自始没有法律约束力，不能产生当事人预期的法律后果。根据我国合同法的规定，无效合同的法律后果之一是返还财产，恢复原状。但由于建筑工程施工合...
2023-04-09 16:16:09 建设工程合同承包人婚姻家庭 -
-
离婚协议中财产赠与协议反悔的处理
导读： 【赠与协议范本】离婚协议中财产赠与协议反悔的处理 一、离婚协议中财产分割协议的法律适用 离婚协议中的财产分割协议不同于一般的财产分割协议，应优先适用婚姻法及相关法律规定。财产分割协议与身份关系有关，应当 【赠与协议范本】离婚协议中财产赠与协议反悔的处理 一、离婚协议中财产分割协议的法律适用 离婚协议中的财产分割协议不同于一般的财产分割协议，应优先适用婚姻法及相关法律规定。财产分割协议与身...
2023-04-09 16:16:03 协议财产婚姻法婚姻家庭
