空运货物运输协议
【运输协议】空运货物运输协议
合同编号：
青岛海尔海外电器有限公司与 经过友好协商，就有关空运货物运输事宜达成如下协议：
1. 航线
始发地或装运港、目的地或卸货港或到达港等详见《招标书》及《中标通知书》。
2.货名
本合同只适用于双方经销协议或买卖合同中列明的如下货物：
手机、电冰箱、空调、洗衣机、电冰柜等家用电器产品及其零备件、样本、宣传材料、促销品等的进出口。
3.合同运价及运价表
3.1空运费及其它费用
在本合同期间内，乙方同意空运费及其他费用按《中标通知书》或双方确定的价格条款执行。
3.2空运费及其它费用的支付
3.2.1 乙方在出运日后第一个工作日应将正本提单提供给甲方，同时提供该提单项下发生的空运费及其他费用的发票，不按此要求提供发票的，甲方有权不予支付。
3.2.2甲方有义务向乙方支付空运费及其他费用。甲乙双方在此同意，甲方收到乙方退回合格的核销单、合格的结关退税报关单以及其他所需单据后，甲乙双方每月结算一次空运费及其他费用，每月25日前结算经甲方书面审核确认的上个月的可以结算的空运费及其他费用。甲方一旦按双方合同约定条款支付空运费及其他费用给乙方，即视为付款义务履行完毕。
3.2.3在每次结算空运费及其他费用前，乙方或乙方代理应当提前7天向甲方发出书面申请，告知甲方结算空运费及其他费用的具体时间。如因乙方代理没有及时发出书面申请的原因而导致乙方不能在每月25日前及时收到由甲方书面审核确认上个月的空运费及其他费用，则甲方不为此承担任何责任。
3.2.4非指定港或内陆点的有关附加费，参照乙方的有关规定，乙方将提供最优惠价格交甲方确定。
3.2.5空运费，可以预付或到付，或按《中标通知书》的规定执行。
3.2.6合同中装运港或到达港将根据出运方的要求随时增加或减少，具体费用等由双方另行协商。
3.2.7在合同的有效期内，如果承运方公开的空运费及其他费用降低，则双方的合同空运费及其他费用将根据降低的幅度作相应调整。
3.3双方约定的上述空运费及其他费用有效期间届满前一个月，双方可根据市场情况协商以后三个月运价，如不能达成一致，则本合同自动终止。
4.总则
4.1在合同有效期内，乙方应提供到达卸货港的充足和切实的舱位，合同双方应在船期信息方面保持沟通。
4.2对每一港口乙方提供每周固定航班的运输。
4.3订舱时，甲方或其代理应向乙方或其代理提供本合同合同编号，该编号应在提单上注明，如编号不明确时，订舱货物不能享受合同运价，也不能计入最低货量。
4.4乙方同意在合同的规定下提供全程联运服务。
4.5甲方应每月向乙方提供订舱货物通知单，包括所需舱位、合同编号、出运货物、对运输的特殊要求及预计出运时间等;甲方或其代理按周航班前2天向乙方或乙方代理确认下航次所需的舱位、出运货物、对运输的特殊要求及预计出运时间等，乙方应提供全面的合作。
4.6乙方应保证提供甲方在每月订舱货物通知单中所要求的舱位，如果甲方不能接受或舱位不能满足甲方要求，乙方要承担由此给甲方造成的损失，并允许甲方另找承运人。
5.提单
甲方同意在凡由乙方各航线承运的货物使用乙方全程联运提单。
6.不可抗力
合同双方只有在下列情况中才能免除应负的责任：罢工或不为合同双方所能控制的情况。
7.变更、解除
7.1、乙方同意甲方有权以书面形式通知乙方变更或解除本合同或双方签订的其他合同、协议，合同自甲方发出通知之日起30天后变更或解除，甲方不需承担任何违约责任，也不需承担乙方的任何损失。
7.2、乙方不得因甲方未及时付款而推迟履行合同或变更、解除合同。
7.3、如乙方违反有关法律规定或合同约定，甲方有权变更或解除合同，乙方应赔偿因此而给甲方造成的损失。
7.4、除上述原因，合同双方若对合同进行变更或解除，应提前一个月通知对方，达成一致协议后，对合同进行变更或解除。
8、其他约定：
8.1、甲方除按合同约定向乙方代理支付相关款项外，不需承担乙方的任何费用、利润损失、其他特殊或间接或意外或后续的损失、应由乙方负担的税金和其他款项等。甲方因故未及时支付合同金额，可按银行同期利率支付利息，甲方向乙方代理补交时，乙方代理未向甲方主张支付逾期期间利息的，视为乙方放弃。法律规定甲方代扣代缴乙方应缴纳的税款时，甲方有权代扣代缴;甲方未从支付的合同金额中扣除时，乙方应向税务机关申报纳税。
8.2、双方之间签订的其他合同、协议与本合同有不同约定时，以本合同为准。乙方同意甲方根据经营需要将自己在本合同中的权利或义务转让给第三人时，甲方只需通知乙方即可。同时，乙方同意如其与该第三人发生争议，不会涉及甲方;如涉及到甲方作为争议的一方，乙方同意将该纠纷提交到甲方所在地人民法院诉讼解决。
8.3、乙方承诺在签订合同前已书面告之甲方其与甲方关联企业之间签订的合同及合同履行情况，否则造成甲方与其关联企业为同一目的与乙方重复签订合同而造成损失的，由乙方承担。
8.4、如本合同需办理有关登记手续和合同鉴证手续，由乙方负责办理并承担全部税费和费用。因乙方未办理相应手续给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。
9、合同纠纷解决方式：
如因双方之间签订的合同、协议，或履行签订的合同、协议，或发生的其他业务出现的争议，双方应协商解决;协商不成时，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。以前如有不同约定的，以本条约定为准;以后如无不同约定时，均适用本条约定。
10、乙方开户银行： ，帐号： ，如开户银行或帐号有改变应书面通知甲方。
11.合同有效期
受限于本合同第3.3条之约定，本合同有效期至2004年12月31日止，除非在本合同到期日前一个月通知对方，否则本协议可以6个月为单位自动延续。
12.违约
甲方应事先对货运有关要求明确并得到乙方确认，乙方对违反航期、港口及相关服务等约定项目的，应当支付甲方违约金。
12.1由于承运方责任发生错运、错交，应无偿运回到合同指定的目的港，交给指定的收货人。如由此发生逾期运到，按货物运费每逾期一天支付5%的违约金给出运方。
12.2由于承运方责任不能按规定航期运输出运方的产品，承运方按该批货物总值的10%偿付出运方违约金。
12.3承运方未按规定或约定的时间将货物运到目的港，每逾期一天，按货物空运费的2%支付出运方违约金。
12.4承运方从承运货物时起，至货物交付收货人时止，货物发生灭失、短少、损坏，由承运方按货物的实际损失赔偿出运方。
13.其它
13.1本合同系双方口头协商一致后形成的书面合同，未尽事宜应通过合同双方，在相互合作和互惠互利的原则下协商解决，所达成的协议应视为本合同的附件。
13.2在相互合作的精神下，合同双方应保持经常性的、多层次的交流和协商，以保证优质服务和满足甲方在运输方面的要求。
13.3对于其它航线，乙方也将提供最优惠价格，同时甲方也将向乙方提供最大的箱量，具体情况双方另行协商。
13.4未述事宜按国际货物运输的有关条约执行。
13.5本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.6本合同由甲方指定的海尔集团电器产业有限公司或甲方不时指定的其他海尔公司来执行。
13.7《招标书》、《中标通知书》等作为本合同的附件是本协议不可分割的一部分。
甲方：青岛海尔国际贸易有限公司 乙方： 公司
地址：中国 青岛 海尔路1号 地址：中国
电话：0086 532 8938486 电话：
传真：0086 532 8939555 传真：
邮编：266101 邮编：
签约人： 签约人：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日
相关文章
-
对于铁路货物运输合同实施规定的详
导读：【运输合同常识】对于铁路货物运输合同实施规定的详解 第一条根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，制定本细则。 第二条本细则所指铁路货物运输是中华人民共和国铁道部公布的营业铁路货物运输。本细则适用于 【运输合同常识】对于铁路货物运输合同实施规定的详解 第一条根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，制定本细则。 第二条本细则所指铁路货物运输是中华人民共和国铁道部公布的营业铁路货物运...
2023-03-19 14:16:10 货物运输合同货物婚姻家庭 -
-
集体劳动合同(范本)
导读： 【集体劳动合同范本】集体劳动合同 本合同由 公司与 公司工会签订。 第一条 根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规的规定，经双方友好协商，签订本合同，用以明确和调整双方的权利和义务关系。 第二条 工会 【集体劳动合同范本】集体劳动合同 本合同由 公司与 公司工会签订。 第一条 根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规的规定，经双方友好协商，签订本合同，用以明确和调整双方的权...
2023-03-19 14:16:06 公司职工工会婚姻家庭 -
供用电合同的特点主要有哪些
导读：【电水汽热合同范本】供用电合同的特点主要有哪些 供用电合同具有以下特点： 1.合同的当事人是供电人和用电人。供电人是指供电企业或者依法取得供电营业资格的非法人单位。用电人包括自然人、法人以及其他组织。 2.合 【电水汽热合同范本】供用电合同的特点主要有哪些 供用电合同具有以下特点： 1.合同的当事人是供电人和用电人。供电人是指供电企业或者依法取得供电营业资格的非法人单位。用电人包括自然人...
2023-03-19 13:16:11 合同人是法人婚姻家庭 -
正地房地产开发有限公司居间费欠款纠纷
导读： 【居间费】正地房地产开发有限公司居间费欠款纠纷 原告武汉国际经纪人事务所诉被告武汉正地房地产开发有限公司居间费欠款纠纷一案，于1999年3月18日起诉来院。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2000 【居间费】正地房地产开发有限公司居间费欠款纠纷 原告武汉国际经纪人事务所诉被告武汉正地房地产开发有限公司居间费欠款纠纷一案，于1999年3月18日起诉来院。本院受理后，依法组成...
2023-03-19 13:16:09 被告原告武汉婚姻家庭 -
建设工程合同定义的概述
导读：【建设工程合同】建设工程合同定义的概述 建设工程合同也称建设工程承包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种 【建设工程合同】建设工程合同定义的概述 建设工程合同也称建设工程承包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。在传统民法上，建设工程合同...
2023-03-19 13:16:07 建设工程合同发包人婚姻家庭 -
国际土木工程招投标合同的范本
导读：【招标合同范本】国际土木工程招投标合同的范本 合同号：_________ 贷款号：_________ 致：_________ 研究了上述合同的投标文件，包括图纸、合格条件、技术规范和工程量清单，我签署方愿意以投标书和附录中所规定的要 【招标合同范本】国际土木工程招投标合同的范本 合同号：_________ 贷款号：_________ 致：_________ 研究了上述合同的投标文件，包括...
2023-03-19 13:16:05 合同我方规定婚姻家庭 -
-
2010年，江苏男子替朋友顶罪反被夺妻，出狱后将朋友一家尽数灭门
俗话说女人如衣服，兄弟如手足。为兄弟两肋插刀是应该做的，而对于兄弟的女人则绝不能沾染，要遵守朋友妻不可欺的道德守则。但在现实生活中，总有人违背守则，做出背信弃义的事。2011年9月4日，江苏盱眙就发生了一起由朋友夺妻引发的灭门惨案，此案有7人死亡，包括一名身怀双胎的孕妇。虽说每个人都将为自己做过的错事负责，可这代价未免太过沉重，究竟是怎样的仇恨能让兄弟反目成仇，最后杀人泄愤？家住江苏的郑辉在20...
2023-03-19 12:18:32 两人最多请点击 -
回顾 重庆男子捡到女婴，带回家养大，4岁开始侵害，时间长达10年
伪君子永远比小人更可怕，禽兽会用人皮来遮挡自己的卑劣，真正的黑暗往往就在光明背后，但人们大多都会被肤浅的表层所欺骗。2020年鲍某某案件引爆全网，这揭开了一直隐藏在异性收养背后的重大问题，缺乏收养资质的男子究竟是否能保证养女的安全？其实这个问题一直存在，早在2003年的重庆，就发生了一起13岁少女被单身养父侵害的惨剧，更可怕的是，这种恶劣的行为早在10年前就已经开始。请点击输入图片描述（最多18...
2023-03-19 12:18:29 女婴最多请点击
