上诉人安徽华冶建设工程有限公司、上诉人合肥美联恒置业有限责任公司与被上诉人合肥东部新城建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷案
【案情简介】
2009年7月28日、2010年2月1日，美联恒公司与华冶公司合肥分公司签订了《工程承包协议书》《建设工程施工合同》。合同履行过程中，因美联恒公司资金链断裂，华冶公司两次停、复工。因涉案工程的严重滞后，引发众多商户上访。2013年4月10日，东投公司与美联恒公司签订《借款合同》，约定东投公司向美联恒公司出借不超过5000万元的借款，以完成涉案工程后续建设。2014年6-7月份，涉案各分项工程出具审计结论：涉案工程总价款为1.31余亿元。美联恒公司已付华冶公司工程款合计9632余万元。华冶公司起诉请求：美联恒公司与东投公司支付工程欠款3936余万元及利息；赔偿停工损失2828余万元；华冶公司对涉案建设工程价款依法享有优先受偿权。安徽高院判决：美联恒公司支付华冶公司工程欠款3501余万元及利息，赔偿停工损失146余万元；驳回华冶公司的其他诉讼请求。华冶公司、美联恒公司均提出上诉。
二审判决：驳回上诉，维持原判。
【实务总结】
当庭宣判的价值主要在于提高审判效率、及时实现公平正义，但保证案件质量仍然是第一位的。是否当庭宣判要根据案件的具体情况判断，认定事实是否清楚、适用法律是否存在争议是合议庭决定是否当庭宣判的首要考虑因素。本案二审审理中，当事人对于原审认定的事实无异议，争议焦点集中于华冶公司对涉案工程款是否享有优先受偿权；东投公司是否属于债务加入及涉案工程欠款利息的起算时间。对于上述争议焦点，合议庭一致认为，《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等均有明确规定，华冶公司债务加入的证据亦明显欠缺。涉案工程自2010年11月开工，至2013年11月完工，再至华冶公司2014年10月提起本案诉讼，历时多年，巨额欠付工程款一直未得到清偿，当事人盼望二审尽快结案。合议庭经评议认为原审判决认定事实清楚、适用法律正确，符合当庭宣判的条件。
合议庭成员：刘雪梅（承办人）刘慧卓 刘京川
宣判时间：2017年12月8日
相关文章
-
法院审理龙某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，检察院撤回起诉后决定不起诉，看守所释放龙某
法院审理龙某掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，检察院撤回起诉后决定不起诉，看守所释放龙某发布日期：2024-02-05 作者：周乃文律师 案情回顾：东莞市公安局起诉意见书认定龙某于2009年5月至2010年12月9日在明知他人盗取某厂的玩具的情况下，仍然大量低价收购他人盗窃所得的玩具2000件，且在网络上和广州低价购买来源不明的玩具。龙某购得玩具后在淘宝网上销售获利。龙某于2010年12月9日被公安机关...
2024-02-06 00:00:09 东莞市玩具检察院 -
莱州市金海种业有限公司诉张掖市富凯农业科技有限责任公司侵犯植物新品种权纠纷案
莱州市金海种业有限公司诉张掖市富凯农业科技有限责任公司侵犯植物新品种权纠纷案发布日期：2024-02-05 文章来源：互联网 关键词：民事/侵犯植物新品种权/玉米品种鉴定/DNA指纹检测/近似品种/举证责任 裁判要点 依据中华人民共和国农业行业标准《玉米品种鉴定DNA指纹方法》NY/T1432-2007检测及判定标准的规定，品种间差异位点数等于1，判定为近似品种；品种间差异位点数大于等于2，判定...
2024-02-06 00:00:07 宋体品种新品种 -
上诉人安徽华冶建设工程有限公司、上诉人合肥美联恒置业有限责任公司与被上诉人合肥东部新城建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷案
上诉人安徽华冶建设工程有限公司、上诉人合肥美联恒置业有限责任公司与被上诉人合肥东部新城建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷案发布日期：2024-02-05 文章来源：互联网 【案情简介】 2009年7月28日、2010年2月1日，美联恒公司与华冶公司合肥分公司签订了《工程承包协议书》《建设工程施工合同》。合同履行过程中，因美联恒公司资金链断裂，华冶公司两次停、复工。因涉案工程的严重滞后，引发众多...
2024-02-06 00:00:06 宋体公司工程 -
上诉人中森华投资集团有限公司与被上诉人湖北徐东（集团）股份合作开发房地产合同纠纷案
上诉人中森华投资集团有限公司与被上诉人湖北徐东（集团）股份合作开发房地产合同纠纷案发布日期：2024-02-05 文章来源：互联网 【案情简介】 湖北徐东（集团）股份有限公司（以下简称徐东公司）与中森华投资集团有限公司（以下简称中森华公司）就徐东村 城中村 综合改造合作事宜签订《联合开发合同》，并在履行该《联合开发合同》过程中签订了与之相关的拆迁补偿协议、转让协议、借款合同、购房合同、质押担保合...
2024-02-06 00:00:04 宋体合同公司 -
收养人可以收养成年的子女吗?
导读：一般情况下符合收养条件的收养人只能收养不满十四周岁的未成年人，但如果收养三代以内同辈旁系血亲的子女，可以不受被收养人应当不满18周岁的限制，接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 一般情况下符合收养条件的收养人只能收养不满十四周岁的未成年人，但如果收养三代以内同辈旁系血亲的子女，可以不受被收养人应当不满18周岁的限制，被收养人可以是18周岁以上的人即成年人。法律依据 收养成年子...
2024-02-05 22:16:05 收养人子女不受婚姻家庭 -
2024安置房买卖合同有效吗?
导读：在签订安置房买卖合同时，应注意合同的条款是否符合相关法律法规和政策规定。同时，对于卖方而言，也要确保合同合法有效并受法律保护，以避免未来的纠纷。关于“2024安置房买卖合同有效吗?”的相关情况，接下来就让大律师网法务带您了解一点相关知识吧，希望对大家有所帮助。 2024年安置房买卖合同是否有效，取决于具体的法律法规和政策规定。根据相关法规及政策的规定，拆迁安置房屋一般分为两大类。一类是因重...
2024-02-05 19:26:48 买卖合同商品房有效婚姻家庭 -
2024公证遗嘱没撤销新的遗嘱是有效的吗?
导读：公证遗嘱没撤销新的遗嘱是有效的，接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 公证遗嘱没撤销新的遗嘱是有效的。因为法律规定了，立有数份遗嘱，内容相抵触的，是以最后的遗嘱为准。就算前一份遗嘱是公证遗嘱，后一份不是公证遗嘱，两者内容只要相抵触，也是以后一份为准。法律依据 《民法典》第一千一百四十二条遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视...
2024-02-05 19:19:18 遗嘱内容民法典婚姻家庭 -
2024修改后的遗嘱的效力要怎么认定?
导读：遗嘱的撤销或变更，主要有两种形式：一种是明示的撤销或变更;一种是推定的撤销或变更。前者是基于被继承人明确的意思表示而撤销或变更，后者是基于被继承人行为而产生的撤销或变更。这实际上是一种法律上的拟制或推定。接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 遗嘱的撤销或变更，主要有两种形式：一种是明示的撤销或变更;一种是推定的撤销或变更。前者是基于被继承人明确的意思表示而撤销或变更，后者是基...
2024-02-05 19:19:16 遗嘱民法典继承人婚姻家庭 -
2024公证遗嘱一般要几份?
导读：公证遗嘱一般是一份正本，副本可以申请多份。接下来就让大律师网的法务带您多了解一点相关知识吧。 公证遗嘱一般是一份正本，副本可以申请多份。公证书要按照国务院司法行政部门规定的格式制作，由公证员签名或者加盖签名章并加盖公证机构印章。但如果内容相互抵制的，最终认可的遗嘱只有一份，就是最后一份。法律依据 《中华人民共和国民法典》第一千一百四十二条遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人...
2024-02-05 19:19:14 遗嘱民法典内容婚姻家庭 -
睡梦中，听到有人叫我的名字
与刘劲的这一番通话，让我对近段时间要做的一些事情有了个方向，我觉得我们正有条不紊地向着真相前进，只希望对方的速度不要太快。打完电话都快十一点了，我洗漱完毕就上床睡觉，半夜，我却是被一阵猫叫弄醒了。第082章 血这是我第一次在半夜醒来时心中没有惊恐，有的只是喜悦。好些天了，我一直在寻找黑猫的踪迹，我甚至希望自己能碰到一只黑猫，哪怕不是苏溪的那只，至少也能让我高兴一会，可我毫无所获。对黑猫的期待已经...
2024-02-05 19:18:59 我的衣服让我
