劳务用工合同
【工程劳务合同】劳务用工合同
雇用方：
劳务方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，按照工程具体情况经双方协商一致，签订本劳务用工协议，双方共同遵照执行。
1、用工工程项目
2、用工方式
3、工期
按甲方编制的施工组织设计及生产计划执行。
4、劳务费用
4.1本工程项目的劳务费用详见附件：《劳务费用一览表》。其单价已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务用工费用，单价不做任何调整。
4.2劳务费用计算以现场实际发生的工作量为准。
5、施工作业标准
5.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。
5.2乙方的施工作业，必须满足甲方提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准;本项目执行的质量验收规范、标准，见附表。
5.3施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准合格后。
6、甲方责任
6.1及时为乙方提供作业指导书和相关技术资料。
6.2甲方在乙方施工作业前必须对乙方按规定进行技术交底，下达该工程的安全、质量措施和工程技术标准。
6.3及时组织测量和交桩
6.4及时按建设单位要求进行隐蔽工程检查及办理签证手续。
6.5对本工程的施工作业质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行全方面的管理、控制。
6.6负责需要安装设备和所有材料的采购供应。
6.7负责提供本工程所需的工程施工机具。
6.8按本合同约定办理劳务计价手续，按本合同约定时间支付劳务费。
6.9监督乙方对劳务人员的持证上岗、培训、考核、待遇等的实施。
7、乙方责任
7.1乙方必须严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业
7.2乙方必须按甲方编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务作业所需的劳动力，按甲方同意的开工时间施工作业。
7.3乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质，满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定，调动更换时，必须经甲方同意。
7.4乙方必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
7.5按规定办理特殊工种上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。
7.6乙方的施工作业人员按当地政府的规定办理有关手续。
7.7乙方负责为施工作业人员交纳国家规定的应交的各种税金，并及时支付劳务人员费用。
8、施工作业的检查
8.1为有效控制工程质量，乙方在施工作业时应随时接受甲方检验，对检查发现的问题，乙方根据甲方通知书，限期返工或整改。
8.2隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认，不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因，发生安全及质量事故，甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。
9、安全责任
9.1 在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。
9.2在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。具有安全生产许可证，杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患，有权暂缓实施，并提出改进意见。由于甲方的疏忽，发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相应经济损失的责任。
9.3乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定认真组织调查，乙方自理并承担相应经济损失。
10、工程材料
10.1甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。
10.2在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务工费中扣除。进行劳务费结算，结方单应由项目有关人员核定签认，项目经理签批后，于当月28日报送财务处审核，作为甲方拨款的依据。现场临设完成后可结算付款，基础施工期间不付款，基础工程完成，验收后结帐，付款80%。主体工程，乙方除了交保证金外，二个月不付款，从第三个月开始，结帐后付当月款项的70%～80%。工资中的优质价在工程质量评定后再付给。
13、环境和文物保护
13.1乙方应在施工作业中保护施工作业现场环境，避免和减少由于施工方法不当引起的环境污染和破坏。如有违反甲方及上级下发的有关环保条例的行为，甲方按有关规定严格处罚。
13.2在施工作业中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，乙方应采取有效防护措施，并立即通知甲方，甲方在收到通知后，应及时与建设单位及有关管理部门协商处理意见。
14、违约责任
14.1甲方按合同要求应及时拨付劳务费。
14.2乙方不能按合同规定的要求进行组织施工作业，并给甲方造成不良影响，甲方有权调整乙方的施工作业任务，乙方不履行合同时，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。甲方解除合同，乙方应无条件的在24小时内让出工作面与临设，否则视为违约。
14.3因一方原因使合同无法履行，另一方提前7天书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应对已完工作量进行盘点，并据此进行末次结算。
15、争议解决
15.1合同在执行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。协商不成的，由双方约定的仲裁机构裁定或约定通过诉讼解决。
16、合同生效与终止
16.1本合同自甲、乙双方签章之日起生效，工完帐清后自动失效。
17、补充协议
17.1在合同执行中情况变化时，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与原合同具有同等的法律效力。
18、双方约定的其它事项
19、合同份数
本合同一式六份，甲方项目部一份，乙方二份;报送公司人力资源处、财务处、工程管理处三份备案。
附件《劳务费用一览表》
甲方： 乙方：
负责人： 法人代表：
项目负责人： 项目负责人：
工程管理处：
人力资源处： 经办人：
年 月 日 年 月 日
附件：
甲方： 乙方：
甲方代表：乙方代表：
相关文章
-
证券投资基金合同的基金托管人的权利与
导读：【证券合同】证券投资基金合同的基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利 1、安全保管基金财产; 2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费; 3、监督基金的投资运作，如认为基金管理人违反了《基金合同》的有关规定， 【证券合同】证券投资基金合同的基金托管人的权利与义务 基金托管人的权利 1、安全保管基金财产; 2、依照《基金合同》的约定获得基金托管费; 3、监督基金的投资运作，如认为基金管理...
2023-04-07 15:16:11 基金管理人合同婚姻家庭 -
法院公布首批涉诉民营企业“白名单”：提供各种照顾
为回应辖区民营经济体的法治建设期盼和需求，依法平等保护民营企业合法权益，营造良好的法治化营商环境和社会信用风气，经过工作部署、宣传发动、主动邀请、律所推荐、自主申报、初评预选、信用核查等程序并公示，东坡法院已将千禾味业食品股份有限公司等13户企业纳入首批涉诉民营企业“白名单”，构建“院企互信”新形态。对“白名单”企业作为原告、申请执行人的，法院将建立诉讼服务“绿色通道”，提供精准司法服务，严格卡...
2023-04-07 15:00:47 东坡名单企业 -
技术中介合同范本及相关规定
导读： 技术中介合同范本及相关规定 合同编号： 技术中介合同 项目名称： 委 托 方： 受 托 方： 签订地点： 省 市、县签订时间： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 北京技术市场协会制 2007年11月 填 写 说 明 一、 技术中介合同范本及相关规定 合同编号： 技术中介合同 项目名称： 委 托 方： 受 托 方： 签订地点： 省 市、县签订时间： 年 月 日 有效期限：...
2023-04-07 14:16:10 合同技术中介婚姻家庭 -
受电地点、受电电压、受电容量及限
导读：【电水气热合同】受电地点、受电电压、受电容量及限期 1.受电地点： 2.受电电压：____千伏____线三相交流____千伏。 3.受电容量：三相变流____千伏安，其中____千伏安____台，____千伏____安台，……。 4.合同期限： 【电水气热合同】受电地点、受电电压、受电容量及限期 1.受电地点： 2.受电电压：____千伏____线三相交流____千伏。 3.受电容量：三...
2023-04-07 14:16:09 合同电压地点婚姻家庭 -
担保贷款 担保人如何“自保”?
导读： 【什么叫担保人】担保贷款 担保人如何“自保” 借款人无钱还债，由担保人偿还，这是近年来发生在民间借贷纠纷中较常见的尴尬现象。由于借款人玩失踪或丧失偿还能力，债权人往往将担保人一并告上法庭。 法律界人士指出 【什么叫担保人】担保贷款 担保人如何“自保” 借款人无钱还债，由担保人偿还，这是近年来发生在民间借贷纠纷中较常见的尴尬现象。由于借款人玩失踪或丧失偿还能力，债权人往往将担保人一并告上法...
2023-04-07 14:16:07 担保人万元刘某婚姻家庭 -
关于车辆保管协议书的范本
导读：【保管合同常识】关于车辆保管协议书的范本 停车场地点：xx市xx路xx号。 甲乙双方经过友好协商，签订以下车辆保管协议书。 一、甲方将其所有的汽车交由乙方保管。保管时间为xx年x月x 日至xx年x月x日。 二、甲方所有的 【保管合同常识】关于车辆保管协议书的范本 停车场地点：xx市xx路xx号。 甲乙双方经过友好协商，签订以下车辆保管协议书。 一、甲方将其所有的汽车交由乙方保管。保管时间...
2023-04-07 14:16:05 甲方车辆保管费婚姻家庭 -
-
关于建设工程合同相关法律介绍
导读：【建设工程合同】关于建设工程合同相关法律介绍 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。 【建设工程合同】关于建设工程合同相关法律介绍 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百七十条建设工程合同应...
2023-04-07 13:16:11 发包人承包人建设工程婚姻家庭 -
关于股权转让合同协议书的范本
导读：【股权转让合同】关于股权转让合同协议书的范本 ____________有限公司与______________有限公司就转让_________有限公司股权之有关事宜，经协商一致，达成如下协议： 第一条标的物 甲方将其拥有的 公司%股权转让给乙 【股权转让合同】关于股权转让合同协议书的范本 ____________有限公司与______________有限公司就转让_________有限公司...
2023-04-07 13:16:07 受让方协议甲方婚姻家庭 -
委托贷款的概念与意义
导读： 【委托贷款】委托贷款的概念与意义 根据中国人民银行《贷款通则》的规定，委托贷款是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等发放的贷款。受托 【委托贷款】委托贷款的概念与意义 根据中国人民银行《贷款通则》的规定，委托贷款是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等...
2023-04-07 13:16:06 贷款委托人银行婚姻家庭
