厦门市建筑劳务分包管理办法(试行)
【劳务分包商】厦门市建筑劳务分包管理办法
第一条为规范建筑市场劳务秩序，完善劳务分包制度，保证工程质量和施工安全，促进建筑业和谐发展，根据《建筑法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法所称劳务分包，是指建筑工程施工总承包或专业承包企业将劳务作业依法分包给有建筑劳务资质的劳务分包企业;劳务作业是指木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、架线等类别的施工作业。
第三条施工总承包、专业承包企业拟对所承接的工程全部自行施工的，应当使用持有岗位技能证书、与本企业签有劳动合同、并由本企业统一办理养老、医疗、失业、工伤等社会保险的职工组成的自有劳务作业队伍。
使用自有劳务作业队伍的施工总承包、专业承包企业应当在劳务作业开工10个工作日前向市建设行政主管部门报送劳务作业人员身份证号、岗位技能证书号、劳动合同编号、社保缴纳证明、人员名册等相关档案材料，并应在施工现场建立档案副本备查。
第四条施工总承包、专业承包企业没有自有劳务作业队伍的，应当作为劳务发包人将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业，不得分包给其它不具备建筑劳务资质的企业或个人。
第五条 劳务发包人应向劳务分包企业提供办公、住宿、饮食、文化、卫生等临时设施;负责工程质量、安全及文明施工的统一管理，以及各劳务分包企业之间的协调和现场管理;对劳务分包企业的履约及综合管理能力进行评估、指导、监督，并对本工程发生的劳务纠纷承担连带责任。
建筑劳务分包企业未执行劳动合同规定，拖欠、克扣劳务人员工资的，发包人应当对分包人所属劳务人员工资采取直接支付的措施。所需款项在建筑劳务分包价款中扣除。
第六条劳务分包企业应向所承建项目委派项目劳务队长等管理人员，负责对所承包工程的劳务作业人员的生产安排、质量安全和工资发放等日常管理工作，接受劳务发包人的协调和管理。
第七条劳务分包企业完成施工作业内容并经劳务发包人验收进入下一步施工作业工序，即为工程质量责任履行完毕。禁止建筑劳务发包人以工程质量保证金等名义变相延期支付或扣留分包人的分包价款。
第八条 劳务分包企业现场作业人员中的特殊、关键岗位和主要技术工种人员必须持有相应的岗位资格证书。劳务企业全部作业人员中持有岗位技能证书的比例应当达到60%以上。
第九条劳务分包企业应当做好人员聘用、劳动合同签订、员工培训、施工班组管理等基础性工作。特别要加强劳务价款和工资收支、印章使用、经办人员配备、证明材料归档等管理。
第十条实现劳务发包交易行为的规范化、透明化。劳务发包人需要向社会发布劳务发包信息的，可在劳务作业开工日期的10个工作日前向市建设工程交易中心报送真实有效的建筑劳务分包计划信息表。
劳务发包人确定劳务分包企业后，应当向交易中心报送建筑劳务分包登记信息表。
交易中心通过其网站等提供建筑劳务分包计划信息表和建筑劳务分包登记信息表的网上下载和信息接收服务，及时发布信息并将建筑劳务分包登记信息表传递给市建设行政主管部门。
第十一条市建设行政主管部门努力促进劳务分包模式的优化。鼓励劳务发包人积极推行将辅助材料、辅助机械等和人工费捆绑计价的清单计价分包模式;支持有条件的劳务发包人针对分部分项工程和不同劳务企业的实际，采取单项分包或其它带有相对综合性质的分包方式。支持和鼓励低资质等级的施工总承包企业向劳务分包企业转化，为其业务发展创造必要的公平竞争环境。
第十二条 鼓励劳务发包人通过招标方式选择劳务分包企业。
鼓励劳务发包人在市建设工程交易中心完成劳务发包交易，交易中心免收交易费。
第十三条劳务发包人与劳务分包企业应签订劳务分包合同，并在劳务分包合同签订后的7个工作日内及劳务作业开工前由劳务发包人将劳务分包合同原件与复印件各一份及《厦门市建筑劳务分包合同备案表》两份报送市建设行政主管部门统一受理窗口，并取回收件凭证。
分包合同约定的工程范围、建设工期、工程造价、工程款支付和结算方式等内容发生重大变更的，应当自合同变更后7个工作日内，送窗口重新报备。
第十四条劳务分包合同应明确约定工程范围、建设工期进度、工程质量、工期要求、安全生产责任、文明施工要求、劳务分包价款数额、计价方式和标准及结算方式、承包商付款担保及分包商履约担保、劳务人员工资支付连带责任的内容、执行条件和期限、监控方式、分包人的现场作业和管理人员意外伤害保险、向分包人拨付劳保费等事项。
推荐使用建设部、国家工商行政管理总局建市[2003]168号文件颁发的《建设工程施工劳务分包合同》
第十五条劳务分包合同报送备案后，市建设工程造价管理站应当在2个工作日对劳务分包合同主要内容是否存在违法违规行为进行审查。发现违法违规问题的，应当在2个工作日内报告市建设行政主管部门。
第十六条劳务分包合同备案后，市建设工程造价管理站应当对合同履约情况进行事中和事后的监督检查，重点核查合同主体是否发生变动、是否签订了补充协议、是否存在违反合同支付条款及可能导致拖欠工程款和农民工工资等问题。发现转包、违法分包行为等建筑市场违法行为应当制止，并及时向市建设行政主管部门报告。
对于承接业务合同的总额超过其注册资本金15-20倍的建筑劳务企业，市建设工程造价管理站应实行重点监控，并及时与有关部门加强沟通。
第十七条工程监理单位应就所监理工程的劳务分包企业是否具备相应资质及是否具备合同报备凭证进行审查核验，对违反有关规定的应予记入监理日记，发现劳务分包人不具备相应资质的，不得签发开工令;已进场施工的，应责令其退场;拒绝退场的应向建设行政主管部门报告。
工程监理单位在签发开工令前应要求劳务分包企业出示劳务分包合同报备收件凭证，劳务分包企业未能出示的，应当在 24小时内报告建设行政主管部门。
市建设工程质量安全监督站应对监理企业的上述工作进行督促检查和支持配合。
第十八条建设单位、工程监理单位发现工程施工过程中有违反法律、法规的分包行为的，应及时向建设行政主管部门报告。
第十九条劳务发包人必须按劳务分包合同约定的时间、计价方式和标准、结算方式向分包人足额支付建筑劳务分包价款，不得违约拖欠、克扣或拒付。发包人不得要求分包人垫资带资。
第二十条市建筑行业协会按照市建设行政主管部门的部署开展劳务分包政策培训和建筑工程项目劳务队长的业务培训和继续教育工作。
第二十一条劳务发包人或劳务分包企业有下列行为之一的，由建设行政主管部门或其有关监管机构责令改正或依法予以行政处罚，并将不良行为记入“厦门市建安信用监管系统”。
劳务发包人未报送或所报送的建筑劳务分包登记信息虚假的;
施工总承包、专业承包企业直接雇用劳务人员，未签订劳动合同，或只签订劳动合同未办理社会保险的;
劳务发包人未按规定办理劳务分包合同备案的;
劳务发包人未选择符合资质等级条件的劳务分包企业的;
未办理有效的承包商付款担保及分包商履约担保的;
劳务发包人未按合同约定向劳务分包企业支付分包价款的;
劳务分包企业超越资质等级范围承揽任务的;
劳务分包企业未委派项目劳务队长等管理人员的;
劳务分包企业的现场作业人员持有岗位技能证书未达到规定要求的;
聘用、招用、雇用劳务作业人员及其他人员的施工总承包、专业承包或劳务分包企业克扣或者拖欠员工工资的;
建设单位或工程监理单位未遵守第十七条和第十八条规定的。
第二十二条本办法由市建设行政主管部门负责解释。
第二十三条本办法自2006年7月1日起实行。
相关文章
-
厦门市建筑劳务分包管理办法(试行)
导读： 【劳务分包商】厦门市建筑劳务分包管理办法 第一条为规范建筑市场劳务秩序，完善劳务分包制度，保证工程质量和施工安全，促进建筑业和谐发展，根据《建筑法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本办法所 【劳务分包商】厦门市建筑劳务分包管理办法 第一条为规范建筑市场劳务秩序，完善劳务分包制度，保证工程质量和施工安全，促进建筑业和谐发展，根据《建筑法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。...
2023-04-06 07:26:16 劳务发包人作业婚姻家庭 -
供用电、水、气、热力合同的相
导读：【电水汽热合同范本】供用电、水、气、热力合同的相关规定 第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电，用电人支付电费的合同。 第一百七十七条供用电合同的内容包括供电的方式、质量、时间，用电容量、地址、性 【电水汽热合同范本】供用电、水、气、热力合同的相关规定 第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电，用电人支付电费的合同。 第一百七十七条供用电合同的内容包括供电的方式、质量、时间，用...
2023-04-06 07:26:14 合同第一百有关规定婚姻家庭 -
如何签订《居间合同》
导读： 【居间合同】如何签订《居间合同》 一、《居间合同》的作用： 一般来说，《居间合同》是由上家、下家、中介三方共同签订的。《居间合同》有两个作用： 1)确定订立正式《买卖合同》的主要条款。在《居间合同》中约定 【居间合同】如何签订《居间合同》 一、《居间合同》的作用： 一般来说，《居间合同》是由上家、下家、中介三方共同签订的。《居间合同》有两个作用： 1)确定订立正式《买卖合同》的主要条款...
2023-04-06 06:16:11 合同卖方买方婚姻家庭 -
当前中国劳动关系的主要特征
导读： 【劳动关系】当前中国劳动关系的主要特征 在向社会主义市场经济转型的过程中，中国的劳动关系经历着由行政化的劳动关系向市场化的劳动关系的转变过程。当前其主要特征是： 1.劳动关系的市场化基本完成 首先，在劳动关 【劳动关系】当前中国劳动关系的主要特征 在向社会主义市场经济转型的过程中，中国的劳动关系经历着由行政化的劳动关系向市场化的劳动关系的转变过程。当前其主要特征是： 1.劳动关系的市场化...
2023-04-06 06:16:09 劳动关系中国劳动者婚姻家庭 -
与《解释》中非法转包、违法分
导读： 【建筑工程转包合同】与《解释》中非法转包、违法分包规定相关的其他几个法律问题 1、在原承发包合同有效但承包人非法转包、违法分包建设工程施工合同时，原承包人应承担的法律责任。 非法转包、违法分包建设工程行为 【建筑工程转包合同】与《解释》中非法转包、违法分包规定相关的其他几个法律问题 1、在原承发包合同有效但承包人非法转包、违法分包建设工程施工合同时，原承包人应承担的法律责任。 非法转包、...
2023-04-06 06:16:07 承包人发包人合同婚姻家庭 -
劳动合同必须约定哪些事项
导读：【劳动知识】劳动合同必须约定哪些事项 1、用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人。 2、劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效证件号码。 3、劳动合同期限。 劳动合同期限可分为固定期限、无固定期限 【劳动知识】劳动合同必须约定哪些事项 1、用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人。 2、劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效证件号码。 3、劳动合同期限。 劳动合同期...
2023-04-06 06:16:05 劳动者劳动合同用人单位婚姻家庭 -
关于农业承包经营合同的问题
导读：【承包经营合同】关于农业承包经营合同的问题 当事人一方即发包人是农业集体经济组织，而其另一方即承包人为该经济组织的成员;承包经营合同所确定的是承包人对承包的集体经济组织所有的或者国家所有由集体使用的土地 【承包经营合同】关于农业承包经营合同的问题 当事人一方即发包人是农业集体经济组织，而其另一方即承包人为该经济组织的成员;承包经营合同所确定的是承包人对承包的集体经济组织所有的或者国家所有...
2023-04-06 06:16:03 承包经营合同承包人婚姻家庭 -
清明被安排加班愤怒怼领导以离职收场，道出了多少职场心酸
今天，一系列“中国电科员工怒怼领导清明节强制安排加班”的相关聊天记录在网络上传播，群名为“CETC成都事业部（413）”和“CETC-软件开发课（27）”大小两个微信群内的聊天记录，被发到了网上，引来了网友们的热议。聊天截图内容大概是，事业部群里，一副经理通知清明节需要两人加班，因无员工主动报名，其随即指定了两人。被指定的员工陈某某在群聊中明确表示拒绝加班，并将自己在过去一段时间加班的怨气一并发...
2023-04-06 06:03:52 领导陈某中层 -
最高法院裁判：律所与客户之间的委托代理关系，并不当然为有偿
四川某民律师事务所与兰州某用机器制造有限公司普通破产债权确认纠纷一案——律所未签订书面委托代理合同并明确代理费用的，不能主张委托代理费案件索引一审：甘肃省兰州市中级人民法院(2020)甘01民初469号二审：甘肃省高级人民法院(2021)甘民终29号再审：最高人民法院(2022)最高法民申147号裁判要旨律师事务所与委托客户之间的委托代理法律关系并不当然认定为有偿委托代理关系。律师事务所作为提供...
2023-04-06 06:03:50 委托代理公司律师事务所 -
山东高法：用人单位支付工伤赔偿后，无权主张车上人员责任险
用人单位支付工伤赔偿后无权主张车上人员责任险保险金——某物流公司诉某保险公司保险合同纠纷案关键词：工伤/车上人员责任险/赔偿责任裁判要点车上人员责任险的责任基础是侵权赔偿责任而非工伤赔偿责任，基于工伤保险的强制性属性，车上人员责任险并不能代替工伤保险，进而分散用工风险。用人单位支付工伤赔偿后依据车上人员责任险主张保险金，人民法院不应支持。相关法条《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干...
2023-04-06 06:03:48 责任车上用人单位
