建设施工的监理合同范本
【建设工程知识】建设施工的监理合同范本
合同编号：_____________
发包方：_____________________________________________
法定住址：___________________________________________
法定代表人：_________________________________________
职务：_______________________________________________
委托代理人：_________________________________________
身份证号码：_________________________________________
通讯地址：___________________________________________
邮政编码：___________________________________________
联系人：_____________________________________________
电话：_______________________________________________
传真：_______________________________________________
帐号：_______________________________________________
电子信箱：___________________________________________
监理方：_____________________________________________
法定住址：___________________________________________
法定代表人：_________________________________________
职务：_______________________________________________
委托代理人：_________________________________________
身份证号码：_________________________________________
通讯地址：___________________________________________
邮政编码：___________________________________________
联系人：_____________________________________________
电话：_______________________________________________
传真：_______________________________________________
帐号：_______________________________________________
电子信箱：___________________________________________
为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，对_________工程建设实施的监督管理。
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义
1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
13.“现场”是指建设项目实施的场所。
14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
第二条 适用法律、法规、规章和监理依据
1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。
2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准，前者时必须执行的标准，后者是自愿采用的标准，经过双方签订合同予以确认，经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据，同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。
第三条 监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
第四条 工程
工程概况
1.工程名称：_____________________________工程
2.工程地点：_________________________________
3.工程规模及特性：___________________________
4.工程总投资：_________，静态：_________，动态：_________
5.工程总工期：_________天，其中：
开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工，从签订合同后第_______日算起
竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工
凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础
工程监理
1.监理范围：本合同监理属于下列第_________项：
大、中型工程项目;
市政、公用工程项目;
政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;
外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。
2.监理内容：控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。
3.建设监理：本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额____________计算，估算总收费_________元，金额大写__________________待工程结束后进行结算。
本合同生效时，发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金，监理工作完成后，定金抵做工程监理费。
工程进度过半时，发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%。
工程验收合格后，发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。
如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
4.工程监理期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
第五条 建设监理合同的组成文件及解释顺序
1.监理委托函或中标函
2.监理合同书
3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件
4.合同条款
5.监理招标书
6.监理投标书
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
相关文章
-
-
短期借款的通用利息(2011.7
导读：【借款合同常识】短期借款的通用利息 一、短期贷款 六个月以内 5.85 六个月至一年 6.31 二、中长期贷款 一至三年 6.40 三至五年 6.65 五年以上 6.80 三、贴现 贴现 以再贴现利率为下限加点确定 商业房贷5-30年利率7折 【借款合同常识】短期借款的通用利息 一、短期贷款 六个月以内 5.85 六个月至一年 6.31 二、中长期贷款 一至三年 6.40 三至五年 6....
2023-04-03 14:16:09 房贷年利率六个月婚姻家庭 -
建设施工的监理合同范本
导读：【建设工程知识】建设施工的监理合同范本 合同编号：_____________ 发包方：_____________________________________________ 法定住址：___________________________________________ 法定代表人：_________________ 【建设工程知识】建设施工的监理合同范本 合同编号：________...
2023-04-03 14:16:07 发包方合同是指婚姻家庭 -
电力企业集体劳动合同
导读： 【集体劳动合同范本】电力企业集体劳动合同 第一章总则 第一条为了维护职工和企业的合法权益，促进企业的健康发展，建立和谐稳定的劳动关系。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《_________企 【集体劳动合同范本】电力企业集体劳动合同 第一章总则 第一条为了维护职工和企业的合法权益，促进企业的健康发展，建立和谐稳定的劳动关系。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共...
2023-04-03 14:16:05 职工企业合同婚姻家庭 -
居间合同当事人的主要义务
导读： 【居间合同】居间合同当事人的主要义务 居间人的主要义务： 1. 如实报告订约机会或充当订约媒介的义务。居间人应当向委托人如实报告订立合同的有关事项，比如当事人的信用，标的物的瑕疵等。居间人故意提供虚假情况， 【居间合同】居间合同当事人的主要义务 居间人的主要义务： 1. 如实报告订约机会或充当订约媒介的义务。居间人应当向委托人如实报告订立合同的有关事项，比如当事人的信用，标的物的瑕疵等。...
2023-04-03 13:16:11 义务委托人合同婚姻家庭 -
出租车承包合同参考文本
导读： 【出租车租赁合同】出租车承包合同参考文本 出 租 方：____________________________________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 承 租 方： 【出租车租赁合同】出租车承包合同参考文本 出 租 方：_____________...
2023-04-03 13:16:09 承租方租金出租车婚姻家庭 -
二手商品房买卖合同的法律效力
导读： 【二手房屋买卖合同】二手商品房买卖合同的法律效力 哪些 二手商品房买卖合同不具备法律效力 ，专家为您解答。一是卖方与开发商签订了二手房商品房买卖合同，一次性交清了房款，卖方入住或未入住，但卖方的二手房房屋 【二手房屋买卖合同】二手商品房买卖合同的法律效力 哪些 二手商品房买卖合同不具备法律效力 ，专家为您解答。一是卖方与开发商签订了二手房商品房买卖合同，一次性交清了房款，卖方入住或未入住...
2023-04-03 13:16:07 卖方二手房二手婚姻家庭 -
辽宁X有限公司与S买卖合同纠纷
导读： 【买卖合同代理词】辽宁X有限公司与S买卖合同纠纷案二审代理词 审判长、审判员： 受辽宁X有限公司的委托和C律师事务所的指定我担任其二审代理人，结合本案庭审及一审的卷宗发表如下代理意见，敬请采纳。 一、关于被上 【买卖合同代理词】辽宁X有限公司与S买卖合同纠纷案二审代理词 审判长、审判员： 受辽宁X有限公司的委托和C律师事务所的指定我担任其二审代理人，结合本案庭审及一审的卷宗发表如下代理意...
2023-04-03 13:16:05 被上诉人上诉人违约金婚姻家庭 -
货物运输合同的相关规定
导读：【运输合同】货物运输合同的相关规定 委托人与承运人签订货运合同，应当按照合同法及相关规定办理。 运输合同一、委托人应当向承运人准确表明收货人的名称或者住址或者收货人，以及所交付运输的货物的名称、性质、重 【运输合同】货物运输合同的相关规定 委托人与承运人签订货运合同，应当按照合同法及相关规定办理。 运输合同一、委托人应当向承运人准确表明收货人的名称或者住址或者收货人，以及所交付运输的货物...
2023-04-03 13:16:03 合同货物运输承运人婚姻家庭 -
飞天茅台存放15年，会和茅台15年一样吗？专家：根本不在同一水平
飞天茅台存放15年，会和茅台15年一样吗？专家:根本不在同一水平喝酒的朋友应该经常听到这句话：“酒越老越有价值”。而且在酒友一贯的印象中，陈年老酒比新酒好得多。所以很多酒商都是基于酒友的消费理念酿造年份酒和老陈酒的，这些酒往往价格很高，但是买的人很少。茅台酒厂也是如此，不仅生产了普茅，还酿造了茅台年份酒。至于茅台的年份酒，酒圈里有一个很有意思的问题:飞天茅台存放15年会和茅台15年一样吗？受固有...
2023-04-03 12:18:48 茅台飞天陈酒
