公路建设承包合同当事人违约责
【公路建设施工合同】公路建设承包合同当事人违约责任
1、发包方没有按合同约定做好准备工作
发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可证，没有确定好各种定位标准、水准点和坐标控制点，没有接通施工现场的水源、电源和道路等。由此给承包人造成损失的，发包人应负赔偿责任。
发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包方可以顺延工程日期，并可以要求赔偿停工、窝工等损失。
2、发包方中途停建、缓建或设计变更
我国《合同法》第285条规定：“因发包方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察、设计人实际消耗的工作量增付费用。”发包人提供的资料不准确，或者未按照期限提供勘察、设计所需的资料或者工作条件，造成勘察、设计返工、停工、窝工的，发包方应当承担增付费用等民事责任，因发包方的原因致使公路建设工程中途停建、缓建的，发包方应当采取措施，弥补或者减少损失，赔偿承包方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
3、发包方没有按合同规定的日期验收、支付工程款
我国《合同法》第279条规定：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。验收合格的，发包方应当按照约定支付价款，并且接收该建设工程，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”公路建设工程竣工后，发包方应当按时验收，验收合格发包方应当接受工程。发包方超过合同规定的日期验收的，按合同违约责任条款的规定偿付逾期的违约金。
我国《合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包方逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价。拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”公路建设工程的发包方未按约定支付公路建设工程价款和其他费用，承包方对公路建设工程享有优先受偿权。发包方不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。
4、承包方擅自将公路建设工程分包给分包人
分包人指承包人报经监理工程师审查取得发包方批准已分包了建设工程一部分的当事人，或公路建设工程合同中指名作为分包该公路建设工程一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承。但是事先未报经监理工程师审查并取得发包方批准，承包方不得将公路建设工程的任何部分分包出去。不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包，否则按违约处理。发包方向承包方以规定的违约金。
5、承包人对未按合同约定通知发包方检查隐蔽工程
我国《合同法》第278条规定：“隐蔽工程在隐蔽之前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”公路建设隐蔽工程在隐蔽以前，承包方应当通知发包方检查。承包方没有通知发包方检查，自行隐蔽公路建设工程的，发包方有权检查，检查费用由承包方承担。
发包方没有按时到公路建设工程现场检查的，承包方可以顺延公路建设工程日期，并可以请求赔偿停工、窝工等损失。承包人也可以按照约定自行检查，填写公路建设隐蔽工程检查记录，加以隐蔽，并将记录送交发包方。发包方以后检查的，如果公路建设工程符合合同要求，检查费用由发包方承担，如果公路建设工程不符合要求的，检查费用和返工费用由承包方负担。
6、承包人没有按合同约定的期限交付工程
交付竣工验收的公路建设工程，应当符合公路建设工程质量标准，有完整的公路建设工程技术经济资料和经签署的公路建设工程保修书，并具备其他竣工条件。公路建设工程竣工验收合格后，方可交付使用。未经验收或验收不合格的公路建设工程，不得交付使用。承包人逾期交付工作的，构成违约，应当偿付逾期的违约金。
7、承包人交付的工程质量不符合合同规定
公路建设工程实行承揽的，公路建设工程质量由公路建设工程承包方负责。承包方将公路建设工程分包给其他承包人的，应当对分包工程的质量与分包人承担连带责任。分包人应当接受承包人的质量管理。我国《合同法》第281条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”公路建设工程验收不合格需要返工的，承包方应当返工，并承担返工逾期交付的返工费及违约责任。
相关文章
-
公路建设承包合同当事人违约责
导读： 【公路建设施工合同】公路建设承包合同当事人违约责任 1、发包方没有按合同约定做好准备工作 发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可证，没有确定好各种定 【公路建设施工合同】公路建设承包合同当事人违约责任 1、发包方没有按合同约定做好准备工作 发包方应按合同规定，做好施工前的各项准备工作，否则，构成违约。如没有办理好施工所需要的各种许可...
2023-03-12 13:22:24 发包方建设工程承包方婚姻家庭 -
对我国事实劳动关系法律保护的建议
导读： 【劳动关系】对我国事实劳动关系法律保护的建议 一)从形式上,书面合同宜提倡,但不宜强制使用。 我国现行的《劳动法》和《劳动合同法》,均不承认口头合同。因为虽然口头合同简便易行,但是也存在着很大的弊端:如果发生 【劳动关系】对我国事实劳动关系法律保护的建议 一)从形式上,书面合同宜提倡,但不宜强制使用。 我国现行的《劳动法》和《劳动合同法》,均不承认口头合同。因为虽然口头合同简便易行,但是...
2023-03-12 13:16:11 劳动关系事实用人单位婚姻家庭 -
如何应对无固定期限劳动合同
导读： 【劳动合同制度的作用】如何应对无固定期限劳动合同制度存在缺陷的建议 用人单位应当发掘无固定期限劳动合同的积极因素，避免出现工作效率低下，人浮于事等消极影响，因此有必要完善管理机制建立起适应无固定期限劳动 【劳动合同制度的作用】如何应对无固定期限劳动合同制度存在缺陷的建议 用人单位应当发掘无固定期限劳动合同的积极因素，避免出现工作效率低下，人浮于事等消极影响，因此有必要完善管理机制建立起适...
2023-03-12 12:23:14 期限劳动合同合同婚姻家庭 -
案例 上海一外卖员惦记女主人，在厨房发生性关系，女子崩溃报警
现代社会，人们早已不愁吃穿。然而越来越快的生活节奏却让人常常为了一日三餐而大伤脑筋，根据消费需求，外卖行业应运而生，并在短短几年内飞速发展，扩张至全国各地。外卖员成为人们生活中最常见的陌生人，他们身着标志性的亮色制服，只要一通电话就能敲开顾客家门。这份特殊职业在给人们带来便利的同时，也暗藏安全隐患。在2016年的上海，就发生了一起外卖员假借送货为由，强行闯入顾客家中，并妄图与女主人发生关系的恶性...
2023-03-12 12:18:30 张某外卖最多 -
回顾 湖南女子进错房间，误与双胞胎哥哥发生关系，因怀孕酿悲剧
双胞胎在古代被视为祥瑞的象征，在现代，双胞胎也是每个家庭都向往的幸运。这对在母亲肚子里就亲密无间的伙伴，出生后可能拥有一样的面容，相似的爱好。但过于相似的面容却往往会给人带来意想不到的麻烦，2010年，在上海就发生了这样一起悲剧。一女子误将男友哥哥当作男友发生关系，结果竟被男友当场撞破。林浩和林伟是一对长得极为相似的双胞胎兄弟，从小到大，不仅老师和同学难以将他们分清，连林浩和林伟的母亲有时也会将...
2023-03-12 12:18:27 两人孩子最多 -
劳动关系与劳务关系相关法律问题
导读： 【劳务关系】劳动关系与劳务关系相关法律问题 1.要正确判断劳动关系与劳务关系，需要认清和把握其所反映的法律关系的本质。“劳务合同”一词在现实生活中的用法是比较混乱的，在不同的时候表达不同的意义。“劳务合同 【劳务关系】劳动关系与劳务关系相关法律问题 1.要正确判断劳动关系与劳务关系，需要认清和把握其所反映的法律关系的本质。“劳务合同”一词在现实生活中的用法是比较混乱的，在不同的时候表达不...
2023-03-12 12:16:11 劳务劳动关系关系婚姻家庭 -
消费合同多久生效？消费合同的法律效力是怎样的？
导读：在我们的生活当中，可以见到各式各样的合同，比如说租房合同，买房合同等等，其中，涉及到消费的也是有消费合同，那么消费合同多久生效？消费合同的法律效力是怎样的？跟着大律师网的小编一起来看看吧。 第一，消费合同的当事人一方是消费者，另一方是经营者。消费合同是消费交易的法律形式，其合同一方必须是消费者，即为了生活需要而购买商品或接受服务的人，消费者在一般情况下，为个体社会成员，但并非只能是一个人;...
2023-03-12 12:16:09 合同消费者经营者婚姻家庭 -
什么是居间?居间人与代理人的区别是什么
导读： 【居间人】什么是居间居间人与代理人的区别是什么 根据《中华人民共和国合同法》第424条的规定：“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。”因此，所谓居间 【居间人】什么是居间居间人与代理人的区别是什么 根据《中华人民共和国合同法》第424条的规定：“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合...
2023-03-12 12:16:07 委托人合同人与婚姻家庭 -
劳动法中的职业培训条例
导读：【劳动法】劳动法中的职业培训条例 第六十六条国家通过各种途径，采取各种措施，发展职业培训事业，开发劳动者的职业技能，提高劳动者素质，增强劳动者的就业能力和工作能力。 第六十七条各级人民政府应当把发展职业 【劳动法】劳动法中的职业培训条例 第六十六条国家通过各种途径，采取各种措施，发展职业培训事业，开发劳动者的职业技能，提高劳动者素质，增强劳动者的就业能力和工作能力。 第六十七条各级人民政...
2023-03-12 12:16:05 劳动者职业培训劳动法婚姻家庭 -
开发商的交房条件主要有哪些
导读：【房产合同常识】开发商的交房条件主要有哪些 《城市房地产开发经营管理条例》将综合验收标准细分为五项： 、对涉及公共安全的内容，必须经工程质量监督、消防、人防等部门验收; 、符合城市设计规划条件; 、配套的基 【房产合同常识】开发商的交房条件主要有哪些 《城市房地产开发经营管理条例》将综合验收标准细分为五项： 、对涉及公共安全的内容，必须经工程质量监督、消防、人防等部门验收; 、符合城市设...
2023-03-12 12:16:03 主管部门人防条件婚姻家庭
