土方工程窝工损失索赔
[阅读提要] 工程窝工非正常，事出有因第三方，虽有损失巧结算，判决结果皆称赞。
[基本案情] 案号：陕西省略阳县人民法院民事判决 (2019)陕0727民初1134号
原告:陕西XX建设工程有限公司，住所地:陕西省，委托诉讼代理人:XXX，该公司经理。
被告:中石化胜利XX工程有限公司。住所地:山东省，被告:中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司，住所地:陕西省西安市经开区，二被告共同委托诉讼代理人:牟金海 律师。
原告与被告建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月22日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，本案现已审理终结。
1，原告陕西XX建设工程有限公司诉讼请求:1.请求法院依法判决被告履行其债务，偿还原告工程款199923.74，窝工费359490 元，以及代付工地河滩补偿款13000元。并自2018年11月30日起承担全部费用每月2%的利息，直至全部付清为止。2、本案诉讼费由被告承担。
2，原告事实与理由:被告中石化胜利XX工程有限公司于2016年3月15日同原告签订《汉安线与中贵线联络线输气管道工程(康县至略阳段)嘉陵江穿越土建施工合同》，自3月8日原告施工队携机械设备进驻工地以后，于4月22日夜晚将总长度80%的管道全部下至河底，并打好混凝土，4月27日，下午时分工地闯入三个自称是沙场老板侯XX的手下，让原告停工，为了不发生冲突，原告方只得停工，5月17日，经上级领导多方协调失败后，被告项目部负责人决定让施工队退出施工，截止当时，原告已经完成全部工程量的90%，而未完成的10%，项目部决定由沙场侯XX接手完成。经原告计算，该部分窝工费用共计359490元，由原告提交给被告项目部后，由项目部工作人员接收。另接口村村民付XX在此期间要求项目部赔偿其河滩地赔偿款13000元，原告先行垫付13000元。2018年11月30日，被告给原告出具工程结算书，工程结算款项共计1249923.74 元，而早先承诺的窝工费却推诿抵赖，不予支付，经原告多次催要，协商，被告分三次支付原告1050000元原告只能寻求法律的保护，向法院提起诉讼，请求帮助原告维护原告的合法权益。
原告陕西XX建设工程有限公司为支持其诉讼请求，依法提交了以下证据:建筑施工合同复印件、分包工程(结)算书复印件。第三组证据: 2016.5. 6-2016.5.28窝工费用清单复印件、合同谈判记录、机械设备租赁合同书2份、购油协议略阳天然气管道穿河工程开支统计表、勉康线天然气管道穿越嘉陵江工程施工队停工经过、施工成本清单、夏XX、王XX证言及身份证复印件。
3,被告中石化胜利XX工程有限公司、中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司辩称:
第一、原告诉求被告承担窝工费359490元与本案事实不符，被告不应承担。其理由为：1.原被告双方2016年3月15日签定的施工合同第2.1条、合同附件1第1项中，均规定了乙方(原告)的工作范围包括配合协调的工农关系; 2.原告窝工是因第三方引起的，与原告在诉状中陈述的事实是一致的。因此，被告对原告停工造成的窝工损失没有过错责任; 3. 虽然被告的停工窝工损失是第三方在成的，但是原告的窝工损失，在2018年11月31日的工程结算书中，由被告在结算书中进行了合理的分担，并进行了变向的补偿。若按多计20%工程量计算，仅此一项，被告多支付原告工程款164149. 93元(820749. 63x20% ),即被告在工程结算中已实际分担了部分因第三方原因给原告造成的窝工损失; 4. 从结算时间上看，工程最终结算书是2018年11月30日完成的，此时距2016年5月份原告施工结束，已过了两年六个月的时间。在此期间内，原、被告就已完工的工程量，包括原告产生的窝工费问题、原告垫付13000元河滩地赔偿款的问题，双方已进行了多次协商，最终达成了一致的结算意见，双方签字盖章认可，原告的签字人是施工负责人王XX。综上理由，被告不应原告诉求的窝工费。被告结论：双方同意的结算书中工程款为1249923.74元，被告已支付1050000元，经计算，被告实际欠付原告的工程款的金额19923.74元.
被告中石化胜利XX工程有限公司为支持其答辩意见，依法提交了以下证据:分包工程(结)算书复印件一份。中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司未向本院提交证据。
4，法院认定事实
原告陕西XX建设工程有限公司和被告中石化胜利XX工程有限公司围绕本案诉讼请求和答辩意见依法提交了证据，本院当庭组织了证据交换和质证，对于当事人没有争议的证据，本院审查后予以确认采信并载卷佐证。本院认为，一、关于原告主张工程款199923. 74元及利息的问题。在陕西XX建设工程有限公司完成大部分工程后进行了结算，双方对结算的工程款均无异议，故中石化胜利XX工程有限公司、中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司应当按照工程结算书向陕西XX建设工程有限公司支付拖欠的工程款199923. 74元并支付利息。二、关于原告主张窝工费359490 元及利息的问题。本合同总价一次包死，不再调整;为体现公平、风险共担，合同工程量总价款中已包含窝工费用，双方结算后，原告主张窝工费用，不符合合同约定。其次，造成原告窝工的原因系案外人阻挡施工所致，没有证据证明系被告违约所致，综上，对原告主张窝工费及利息的请求，本院不予支持。三、关于原告主张代付工地河滩补偿款13000元及利息的问题。对此，原告提供的证据证明力不足，不能证明原告系代被告支付该款项及支付后应向被告索要。
[法院判决结果] 如下:
综上，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条、第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，
一、 被告中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司、中石化胜利XX工程有限公司向原告陕西XX建设工程有限公司支付拖欠的工程款199923.74元(限本判决生效后十日内履行);并从2018年11月30日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息至2019年8月20日，2019年8月20日后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至以上工程款实际支付之日止。
二、驳回原告陕西XX建设工程有限公司的其他诉讼请求。
如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9520元，减半收取4760元，由原告陕西大东建设工程有限公司负担3000 元，被告中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司、中石化胜利XX工程有限公司负担1760元. (限本判决生效后七日内交纳)，如不服本判决，上诉于陕西省汉中市中级人民法院。
审判员： 陕西省略阳县人民法院 判决时间：二O二O年八月五日
[律师案评] 本案判决的巧妙之处，在于施工过程中，因第三方阻工的原因原告确实存在停工窝工的损失。但被告对结算书中进行了合理的调整，对窝工损失进行了变向的补偿，主要是通过给原告多计算工程量的方式进行的补偿。在工程结算书第1项(嘉陵江大开挖穿越)结算项中，增加计算了20%工程量，增多支付原告工程款164149. 93元，对于多出的这部分工程款的原因原告并没有否认。这项事实法院在庭审中已经查明，判决书中虽未进行评述，但在判决结果中进行了平衡，对原告提出的窝工损失没有支持。因此，原被告双方对略阳县法院的判决结果均表示满意，均没有提出上诉，判决生效后，被告方按判决书判定的结果及时向被告方进行了支付。
相关文章
-
徐汇区长桥新村片区旧城区改建项目估价机构投票确定办法
徐汇区长桥新村片区旧城区改建项目 估价机构投票确定办法 根据《上海市国有土地上房屋征收评估管理规定》及《关于协商选定房屋征收评估机构的公告》的相关内容，如届时被征收人协商选定房屋征收估价机构不成的，将采取投票的方式按照简单多数原则确定估价机构，现将估价机构投票确定的相关操作细则明确如下: 1.领票时间: 2023年6月8日13时至2023年6月12日13时止。 2.领票办法:被征收人领取选票时，须...
2023-12-21 08:10:50 机构选票监票人 -
股票会员被骗服务费能要回来吗？打什么电话投诉？
4月份的时候，接到一个9几几开头的一个电话，我以为是什么宣传科普电话就接了，对方就直接说是某证券公司的工作人员，近期有强势股票推荐，可以加相关投顾客户获取，我就说好的，随后挂完电话就给我发来一条短信。刚好我的股票今年亏得一塌糊涂，就抱着学习的心态添加了这个信息里面的微信，微信是一个企业微信，加上之后就简单沟通了下，了解了我的大概情况后，就开始给我发今日涨势股票，我刚好也没在意，没有回复信息...
2023-12-21 08:10:49 股票给我我就 -
【亲办成功案例】无辜躺枪最终无罪的抢劫案
本案是一起特殊的抢劫案。张某酒后猥亵抢劫，同行室友陈某无辜躺枪。所幸检察官明察秋毫，同意我的无罪辩护意见，未予批捕，当事人陈某羁押37日后无罪释放。 我提交的法律意见书主要内容如下： 据陈某陈述，其与新同事（室友）张某某（本案另一犯罪嫌疑人），事发当晚去外面吃饭喝酒。在回单位的半路上，张某某到路边小解，看到一个女孩（本案被害人）在河边打电话，像是喝醉了酒。张某某让陈某过去问问 有什么事需要帮忙吗...
2023-12-21 08:10:47 陈某被害人抢劫案 -
传奇顶榜被坑了怎么办?游戏顶榜被骗怎么报网警?
就在昨天晚上，上网冲浪的时候，看到一个传奇游戏广告，也是手痒点了下，看页面介绍的还是蛮复古的。然后就下载了这个游戏的端游，下载好以后就注册了账户，在里面玩了段时间，看到有沙城捐献的活动，就过去了解了下，游戏官方公告也在宣传这个活动，就是通过沙城捐献拿返佣，但是必须顶到榜一才能拿到总捐献的60%，另外加上地图。 我本身也是个老玩家，看到有地图奖励，就想着顶个榜一花几百块钱也无所谓，就开始...
2023-12-21 08:10:45 充值时候憨憨 -
被期货平台骗了怎么办？喊单老师带单亏损违法吗？
4月份的时候，通过抖音看到一个股票分析师的直播间，看到直播间的人气不错，就听了一会儿，大家都对这个老师说厉害 厉害，我就有点好奇顺手关注了一下，后来的几天陆续在这个直播间看分析师讲解股票，其中盘中还推荐了几个股票，我看了下果然涨势不错。于是就在直播间发言，接着他们的号就开始给我发消息私聊，然后引导进入了微信，加上微信后，了解了我个人情况，就把我拉到了一个股票交流群里面。群内有那个直播间分析老...
2023-12-21 08:10:43 老师期货股票 -
土方工程窝工损失索赔
[阅读提要] 工程窝工非正常，事出有因第三方，虽有损失巧结算，判决结果皆称赞。 [基本案情] 案号：陕西省略阳县人民法院民事判决 (2019)陕0727民初1134号原告:陕西XX建设工程有限公司，住所地:陕西省，委托诉讼代理人:XXX，该公司经理。被告:中石化胜利XX工程有限公司。住所地:山东省，被告:中石化胜利XX工程有限公司陕西分公司，住所地:陕西省西安市经开区，二被告共同委托诉讼代理人:牟...
2023-12-21 08:10:42 微软原告被告 -
直播间洗红宝石如果被骗的话，怎么解决？
昨天晚上，在购物平台上面刷直播的时候，无意间刷到一个珠宝直播间，这个直播间还蛮新颖的，里面有一个主播，主播面前一个桌子，然后有一个很大的水坑，水坑里面有个工作人员在淘洗沙子，我就好奇的看了几眼，没想到是在洗缅甸抹谷红宝石，随后工作人员拿出洗好的砂石，就来到主播的桌子上面，主播开始跟这个工作人员一起从砂石里面挑选出来红宝石，还有一些水晶石，第二袋的时候，有个下单的人洗出了红宝石，然后直播间开始...
2023-12-21 08:10:40 我就红宝石主播 -
开国大典，她扶毛主席登上天安门离开，周恩来叫住：你就站我旁边
1949年10月1日，那是中国历史上一个永恒的时刻，一个充满庄严与激动的时刻，一个伟大国家的诞生时刻。在天安门城楼上，毛主席、朱老总、宋庆龄等中央领导人，缓缓登上历史之台，他们的每一步仿佛都踏在了新中国的起点上。城楼上，摄像机的快门声不断响起，将这一时刻定格为历史的经典瞬间。然而，在这个历史性的瞬间，我们也不可忽视一个杰出的女士，曾宪植。她站在周恩来总理身边，伴随着中国的诞生，成为这个伟大时刻的...
2023-12-21 08:04:16 她的时刻并没有 -
国内这些著名旅游城市解放初期都设过军管会哪些战将曾任城市首长
从1948年开始，随着人民解放战争的胜利推进，解放区的面积不断扩大，逐日增加的新解放城市，还存在着复杂的阶级斗争以及残余的反动势力。为加强党的领导，建立新的革命政权秩序，党中央决定在各个新解放城市设立军事管制委员会，统一管理军政事宜。可以说，军管会是新中国成立前后，我党在新解放的城市建立的过渡性政权组织。当时除了重点省会城市外，苏州、桂林、青岛、厦门包括三亚等现今比较出名的旅游城市，在解放初期也...
2023-12-21 08:04:13 军管政委主任 -
以色列入侵加沙的部队被全歼，哈马斯释放人质，以色列抹黑哈马斯
近日，巴勒斯坦加沙地区内，入侵的以色列特种部队遭黑豹部队惊天伏击，以方特战队被全歼。此次战斗在国际社会上引起了广泛的关注。而面对此次败北，以色列宣称将会继续扩充军事力量，势必要荡平加沙地区。国际媒体对于此事也是褒贬不一，以色列当局政府再次成为了国际舆论的焦点。以方特战部队的任务是什么？他们又是如何被黑豹部队全歼的呢？咱们接着往下看。加沙地区连日动荡不安，哈马斯武装为求建立优势，在加沙地区修建了大...
2023-12-21 08:04:09 以色列哈马斯加沙
