项目设计制作委托合同
【装修设计委托合同】项目设计制作委托合同
合同编号：__________________
委托人：_________________
法定住址：_______________
法定代表人：_____________
职务：___________________
委托代理人：_____________
身份证号码：_____________
通讯地址：_______________
邮政编码：_______________
联系人：_________________
电话：___________________
传真：___________________
帐号：___________________
电子信箱：_______________
受托人：_________________
法定住址：_______________
法定代表人：_____________
职务：___________________
委托代理人：_____________
身份证号码：_____________
通讯地址：_______________
邮政编码：_______________
联系人：_________________
电话：___________________
传真：___________________
帐号：___________________
电子信箱：_______________
根据《中国人民共和国合同法》及_________有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条委托设计制作的项目
1、项目名称：_________。
2、项目内容：以双方共同商定的方案及结构框图为基础，具体内容如下：_________。
3、项目完成日期：_________年_________月_________日。
第二条资料提供
1、委托人向受托人提供有关证件和真实有效的宣传材料，保证文件质量符合使用要求，并应组织好制作前的通联工作，便于提高工作效率。
2、委托人派专人负责沟通，并配合受托人，如期向受托人提供所需的设计文案和其他资料，并保证提供的资料质量达到设计和制作的要求。
第三条项目的结构
1、双方共同协商，确定本项目文案、结构框图等。委托人可以向受托人提供制作项目的结构、框架，要求受托人按照_________的有关要求进行制作。双方协商确定的结构在制作过程中均无权擅自改变。
2、由于委托人变更已提交的设计文案和基础资料，变更双方确定的结构框图，变更项目使用要求等条件造成受托人设计制作工作返工时，双方应重新商定项目完成日期，同时根据工作变更及返工情况商定费用的变更。
3、项目制作完成后，委托人可以要求受托人对项目做非结构性的修改。
第四条错误的补救
由于受托人设计制作错误产生的问题，受托人有责任在设计制作上采取补救措施并及时更新委托人的成果文件，费用由受托人承担。
第五条制作的合法性
1、委托人不得要求受托人违反国家有关标准进行设计制作。
2、对于牵涉盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权益的内容，受托人有权不制作。
第六条期限
1、受托人在收到委托人提供的相关资料之日起_________个工作日内，完成所有项目的制作;
2、对委托人提出的有可能影响双方约定的完成时间的要求，受托人有权提出延期请求，由双方协商确定具体时间。
第七条项目收费及支付方法
1、费用构成具体如下：
_________，_________元
_________，_________元
_________，_________元
本项目设计及制作费用总计为：人民币_________元。
2、合同签订后委托人即预付受托人费用总额的_________%即人民币_________元。
3、项目初步完成，受托人向委托人提交初稿校验时，委托人再付受托人费用总额的_________%费用，即人民币_________元。
4、项目完成，受托人向委托人提交成果文件时，委托人支付受托人余款费用总额的_________%费用，即人民币_________元。
第八条验收方式
1、委托人应当在收到项目成果后_________天内进行验收，并填写验收报告。_________天内，受托人未收到任何书面的修改通知或意见即视为验收通过。
2、对于必须修改部分，委托人应及时向受托人出具书面申请，并由负责人签字。
3、对于相同部分，受托人对其修改不超过_________次。
第九条受托人应当协助委托人解决该项目使用过程中的技术问题，并对使用人员进行基本培训。
第十条知识产权约定
1、受托人对委托人提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。
2、委托人对设计完成的作品享有著作权。受托人将委托设计的所有费用结算完毕后，委托人可将作品著作权转让给受托人。
3、在未付清所有委托设计费用之前，设计的作品著作权归委托人，受托人对该作品不享有任何权利。
4、受托人在余款未付清之前擅自使用或者修改使用该作品而导致的侵权，委托人有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
第十一条技术资料的保密
1、本项目中委托人提供的全部设计资料属委托人所有，受托人有责任对此予以保密，不得提供给第三方使用。
2、双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十二条合同终止
1、本合同经双方加盖单位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授权代理人签字后生效。
2、双方因故需变更或终止本合同时应提前通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，在补充条款中进行说明或签定补充协议。未达成协议前，本合同继续有效。
3、受托人向委托人提供本合同中规定的项目成果文件，且委托人按合同规定付清受托人全部设计制作费后，本合同关系终止。本合同另有条款约定的除外。
第十三条诚实信用
双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈，胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经，正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行，履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。
第十四条违约责任
1、委托人中途废止合同，按未履行部分项目费用的_________%，向受托人偿付违约金;超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_________偿付违约金。
2、受托人不能完成合同规定的工作，按未履行部分项目费用的_________%，向委托人偿付违约金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分费用的_________%支付违约金。
3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》执行。
第十五条声明及保证
委托人：
1、委托人为有权签署并有能力履行本合同。
2、委托人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对委托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
受托人：
1、受托人有权签署并有能力履行本合同。
2、受托人签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对受托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第十六条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下：_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十七条合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第十八条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第十九条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
提交_________仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
第二十条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十一条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十二条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十三条合同的效力
1、本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
甲方：_________________ 乙方：_________________
法定代表人：___________ 法定代表人：___________
委托代理人：___________ 委托代理人：___________
签订地点：_____________________ 签订地点：_____________________
_________年____月____日 _________年____月____日
相关文章
-
设备租赁及设备租赁合同
导读： 【设备租赁合同】设备租赁及设备租赁合同 近年来在中国逐步推行的设备租赁是一种新的设备投资方式。设备租赁是需要使用设备的单位向设备所有单位租赁设备，并付给一定的租金，而不变更设备所有权的一种交易方式。其主 【设备租赁合同】设备租赁及设备租赁合同 近年来在中国逐步推行的设备租赁是一种新的设备投资方式。设备租赁是需要使用设备的单位向设备所有单位租赁设备，并付给一定的租金，而不变更设备所有权的一...
2023-04-03 09:16:14 设备甲方合同婚姻家庭 -
遗赠扶养协议有时间限制吗?
导读：遗赠扶养协议是附条件协议，需要条件满足后才能生效，如果协议中有约定的，就按约定来看;若没约定的，一般是一直有效的。大律师网法务整理了相关资料，将在下文中告诉大家“遗赠扶养协议有时间限制吗?”的相关问题。 遗赠扶养协议有时间限制吗? 遗赠扶养协议是附条件协议，需要条件满足后才能生效，如果协议中有约定的，就按约定来看;若没约定的，一般是一直有效的。 法律依据 《民法典》第一千一百三十三条 《民...
2023-04-03 08:19:51 继承权协议顺序婚姻家庭 -
-
从现代市场经济的特点看我国现行担
导读： 【担保合同知识】从现代市场经济的特点看我国现行担保物权制度 我国现行担保物权制度主要由《中华人民共和国担保法》等法律构成。从以上现代市场经济的几个特点出发，我们不难发现，我国现行的担保物权制度还存在不少 【担保合同知识】从现代市场经济的特点看我国现行担保物权制度 我国现行担保物权制度主要由《中华人民共和国担保法》等法律构成。从以上现代市场经济的几个特点出发，我们不难发现，我国现行的担保物...
2023-04-03 08:16:09 抵押权物权担保法婚姻家庭 -
项目设计制作委托合同
导读： 【装修设计委托合同】项目设计制作委托合同 合同编号：__________________ 委托人：_________________ 法定住址：_______________ 法定代表人：_____________ 职务：___________________ 委托代理人：_____________ 【装修设计委托合同】项目设计制作委托合同 合同编号：__________________...
2023-04-03 08:16:03 合同委托人受托人婚姻家庭 -
讲个关于中国足球反腐的段子，憋住别笑！
讲个关于中国足球反腐的段子，憋住别笑！不知道大家还记得吗，去年11月，中国足球曾经功勋卓著的球员李铁在毫无征兆的情况下，被纪委监委调查组在训练期间直接带走，这下李铁身边人都慌了，一时间传闻也是不断，直言李铁背后的“大鱼”其实就是足协主席陈戌源，顶住压力，陈戌源紧急召开会议，称足球腐败问题真的触目惊心，足协要自我革命，在内部开展一次刮骨疗毒的自查！会场上陈戌源的讲话真的慷慨激昂，要与腐败分子势不两...
2023-04-03 07:51:11 足协也是慷慨激昂 -
建设工程合同的法律特征是怎样的
导读：【建设工程合同】建设工程合同的法律特征是怎样的 一般说来，除了作为双务有偿合同的基本特征外，建设工程合同还具有以下法律特征。 1、建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要内容的合同。 建设工程合同与 【建设工程合同】建设工程合同的法律特征是怎样的 一般说来，除了作为双务有偿合同的基本特征外，建设工程合同还具有以下法律特征。 1、建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要内容的合...
2023-04-03 07:16:11 合同建设工程承包人婚姻家庭 -
建设工程领域转包审计的难点及对策
导读： 【怎样转包工程】建设工程领域转包审计的难点及对策 转包是指中标施工单位签订合同后，将工程转给其他单位或个人实施，从中收取管理费或利润，不履行合同约定的技术、质量、安全、进度和造价等义务的行为。转包是《建 【怎样转包工程】建设工程领域转包审计的难点及对策 转包是指中标施工单位签订合同后，将工程转给其他单位或个人实施，从中收取管理费或利润，不履行合同约定的技术、质量、安全、进度和造价等义务的...
2023-04-03 07:16:09 承包方项目名义婚姻家庭 -
客运合同中承保承运人责任险保险
导读： 【出租车客运合同】客运合同中承保承运人责任险保险公司的诉讼法律地位 【案情】 2010年1月原告齐某乘坐被告运输公司的客运车辆从九江市回家，因驾驶员操作不慎与案外停放车辆发生碰撞后造成原告齐某受伤的道路交通事 【出租车客运合同】客运合同中承保承运人责任险保险公司的诉讼法律地位 【案情】 2010年1月原告齐某乘坐被告运输公司的客运车辆从九江市回家，因驾驶员操作不慎与案外停放车辆发生碰撞后...
2023-04-03 07:16:07 保险公司被保险人保险金婚姻家庭 -
