工程承揽协议
【承揽合同样本】工程承揽协议
_________________________
__________________________
乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：
一、工程量
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
二、工程要求
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
5.___________________________。
三、甲方责任范围
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
四、乙方责任范围
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
五、技术要求
1.___________________________。
2. ___________________________。
3.___________________________。
六、工期、验收程序及质保期
1.施工工期：自开工之日起________日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2.每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
3.质保期：质保期_____年，验收合格后付至工程款的_____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
2.施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
3.乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
4.未尽事宜双方协商解决。
5.本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
相关文章
-
-
铁路货物运输合同主要条款介绍
导读： 【货运合同】铁路货物运输合同主要条款介绍 一、铁路运输合同的概念 铁路货物运输是指我国铁道部公布的营业铁路货物运输。 铁路货物运输合同是指铁路运输部门与企业、农村经济组织、国家机关、事业单位、社会团体等法 【货运合同】铁路货物运输合同主要条款介绍 一、铁路运输合同的概念 铁路货物运输是指我国铁道部公布的营业铁路货物运输。 铁路货物运输合同是指铁路运输部门与企业、农村经济组织、国家机关、事...
2023-03-29 10:16:09 货物运输合同运单婚姻家庭 -
关于技术咨询合同和技术服务合同的
导读：【技术合同知识】关于技术咨询合同和技术服务合同的问题 第四十四条 技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。 第四十五条 技术咨询合 【技术合同知识】关于技术咨询合同和技术服务合同的问题 第四十四条 技术咨询合同是指当事人一方为另一方就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。 第...
2023-03-29 10:16:07 合同技术咨询技术婚姻家庭 -
-
房屋交易市场监管缺位导致诈骗多发
导读： 【买卖租赁】房屋交易市场监管缺位导致诈骗多发 作为房屋中介公司工作人员的贾齐近来伙同他人通过伪造房产证、身份证出租他人房屋骗取租金，经查实的竟有14起之多。最多的时候，贾齐一天能得手三次，每次骗取的金额都 【买卖租赁】房屋交易市场监管缺位导致诈骗多发 作为房屋中介公司工作人员的贾齐近来伙同他人通过伪造房产证、身份证出租他人房屋骗取租金，经查实的竟有14起之多。最多的时候，贾齐一天能得手三...
2023-03-29 10:16:03 朝阳区检察院公司婚姻家庭 -
居间合同的概念、特点
导读： 【期货居间人协议】居间合同的概念、特点 一)居间合同的概念 居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。其中报告订立合同机会或者提供订立合同的媒介服务的一方 【期货居间人协议】居间合同的概念、特点 一)居间合同的概念 居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。其中报告订立合同机会或者提供订立...
2023-03-29 09:16:11 合同委托人报酬婚姻家庭 -
劳动关系中商业秘密的归属
导读： 【劳动关系】劳动关系中商业秘密的归属 对劳动关系中商业秘密的归属，我国法律还没有明文规定。实践中，用人单位与劳动者也经常为此发生争议而涉讼。因此，商业秘密权的归属问题是值得探讨的一个问题。笔者通过借鉴我 【劳动关系】劳动关系中商业秘密的归属 对劳动关系中商业秘密的归属，我国法律还没有明文规定。实践中，用人单位与劳动者也经常为此发生争议而涉讼。因此，商业秘密权的归属问题是值得探讨的一个问题...
2023-03-29 09:16:09 商业秘密职务专利法婚姻家庭 -
改制企业劳动关系现状
导读： 【劳动关系】改制企业劳动关系现状 企业用人自主权的扩大主要是从八十年代中期围绕在新招工人中推行劳动合同制开始的。企业获得了对新招工人自主适应劳动关系的权利。九十年代初期的全员劳动合同制的改革，使企业的用 【劳动关系】改制企业劳动关系现状 企业用人自主权的扩大主要是从八十年代中期围绕在新招工人中推行劳动合同制开始的。企业获得了对新招工人自主适应劳动关系的权利。九十年代初期的全员劳动合同制的...
2023-03-29 09:16:07 企业劳动关系职工婚姻家庭 -
房地产买卖合同的注意事项有哪些
导读：【房产合同常识】房地产买卖合同的注意事项有哪些 1)面积误差的处理方式，特别是建筑面积不变或增大，而套内建筑面积反而减少的情况。发展商一般先将套内面积写得较小。 2)保修问题。要求明确维修响应，维修完毕时间 【房产合同常识】房地产买卖合同的注意事项有哪些 1)面积误差的处理方式，特别是建筑面积不变或增大，而套内建筑面积反而减少的情况。发展商一般先将套内面积写得较小。 2)保修问题。要求明...
2023-03-29 09:16:05 发展商建筑面积套内婚姻家庭 -
林某诉被告黄某、被告某公司房
导读： 【房屋买卖居间合同】林某诉被告黄某、被告某公司房屋买卖合同纠纷一案 上海市杨浦区人民法院 民事判决书 杨民四初字第1533号 原告林某。 委托代理人金某，某律师事务所上海分所律师。 被告黄某。 委托代理人黄某某。 【房屋买卖居间合同】林某诉被告黄某、被告某公司房屋买卖合同纠纷一案 上海市杨浦区人民法院 民事判决书 杨民四初字第1533号 原告林某。 委托代理人金某，某律师事务所上海分所律...
2023-03-29 09:16:03 被告原告甲方婚姻家庭
