北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳
【分包协议书】北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同
二○○九年八月
第一部分 协议书
劳务作业发包人：
劳务作业承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、 工程名称：
2、分包合同内容：
2.1本合同分包范围：
2.2本合同劳务作业内容：
3、工程地点：
建筑面积：
4、合同价款总额 元，
大写 元。
5、分包工作期限
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
总日历天数为： 天
6、劳务作业人数： 人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
本合同;
中标通知书;
投标书及其附件;
专用条款;
通用条款;
标准、规范及有关技术文件;
图纸及工程量清单;
合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件;
8、合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
发包人： 承包人：
地 址： 住 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
联系电话： 联系电话：
第二部分 通用条款
9、发包人权利和义务：
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14 其它发包人应当承担的义务。
10、承包人权利和义务：
10.1组织具有相应资格证书的工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工;投入足够的人力，确保工期;服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
不可抗力;
设计变更和工程量增加;
发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;
承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：
第十一条、、项;
发包人同意的其他情况。
13、不可抗力：
13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用;不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：
16.1施工中如需对原工作内容进行变更，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
16.1.2增减合同中约定的工程量;
16.1.3改变有关的施工时间和顺序;
16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续：
承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议：
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
②调解要求停止合同工作，且为双方接受;
③仲裁机构要求停止合同工作;
④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：
20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
21、合同终止
双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。
第三部分 专用条款
22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：
22.1发包人中标建造师为 ，职务： ，工程建造师证书号 。身份证号码： 。委托权限： 。发包人也可委托
有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ，职务： ，岗位证书号： ，身份证号码： 。委托权限： ，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
22.3发包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 ;承包人现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 。
22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职务： ，联系电话： ，在京住址： ，
家庭住址： 。
23、图纸：
发包人应在劳务分包工作开工 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 套。
24、材料：
24.1承包人应在接到图纸后 天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人;需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。
24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 %。
24.3施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括
相关文章
-
对行纪合同第四百一十八条的释义
导读：【行纪合同】对行纪合同第四百一十八条的释义 行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。 行纪人高于委托人 【行纪合同】对行纪合同第四百一十八条的释义 行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。...
2023-03-28 06:16:11 委托人价格指示婚姻家庭 -
再科学的司法考核指标，不解决“政绩数据”、人造数据问题也白搭
最近几天，《人民法院报》等司法官媒密集发表系列文章，围绕可能即将展开的“新一轮法院改革规划、以案件审判质效指标体系为抓手强化司法管理”，提出新的认识。给出的方法，还不是离不开考核，“面对新形势新任务，人民法院迫切需要通过科学化精准化系统性的手段，对各项工作效果进行科学管理、准确考评，增强干警队伍的使命感和责任心，提高执法办案的质量和效率，全面助推人民法院工作现代化，......”看来，新一轮的司...
2023-03-28 06:03:11 数据案件司法 -
网上直播间10万买“翡翠”掉坑了，法院：射幸合同，后果自负
一女子在直播间花近10万元买了两块翡翠原石，本以为能够开出成色漂亮的翡翠，没承想两块都是资质平庸的“便宜货”。消费者认为自己受到欺诈，诉至法院要求退一赔三。近日，上海一中院审结了这起信息网络买卖合同纠纷上诉案，二审认定双方交易符合射幸合同特征，该原石销售不存在消费欺诈情形，无需退一赔三，驳回消费者上诉请求，维持原判。预期落空：近十万买了两块“石头”一日凌晨，方女士在某购物平台的一个翡翠直播间拍下...
2023-03-28 06:03:09 翡翠女士鉴定 -
湖北高院案例再显示，等待嫖娼，也按卖淫嫖娼处理
裁判要旨所谓“卖淫嫖娼”，根据《最高人民法院关于如何适用 治安管理处罚条例 第三十条（现 中华人民共和国治安管理处罚法 第六十六条）规定的答复》意见，一般是指异性之间通过金钱交易，一方向另一方提供性服务以满足对方性欲的行为；至于具体性行为采用什么方式，不影响对卖淫嫖娼行为的认定。另公安部在公复字（2003）5号《关于以钱财为媒介尚未发生性行为或发生性行为尚未给付钱财如何定性问题的批复》中对卖淫嫖...
2023-03-28 06:03:07 证据卖淫嫖娼武汉 -
购买的电动车无法上牌，法院：退一赔三
知名品牌、轻巧方便、价格实惠。看到宣传，汪女士果断下单了一辆4000元的电动车。没想到糟心事儿来了，电动车无法上牌。汪女士能否要求“退一赔三”？案情简介2022年5月6日，汪女士在平邑县某电动车经营部花4000元购买了一辆“知名品牌”电动车，上路不久后就被交警“拦下”，经交警提示，汪女士得知电动车需登记上牌后才可合法上路，汪女士便携带商家开具的合格证、发票等材料去车管所办理上牌。“合格证上的产品...
2023-03-28 06:03:04 女士平邑县电动车 -
突发突发，贵州省政协原副主席李再勇被查！
突发突发，贵州省政协原副主席李再勇被查！3月27日，权威媒体发布消息，贵州省政协党组成员、原副主席李再勇突然被纪委监委工作人员带走，紧接着通报其涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。公开资料显示，1962年出生的李再勇是仡佬族干部，曾任贵州省桐梓县委书记、遵义市红花岗区委书记、黔东南州副州长，后来调任贵阳市委副书记，没多久接着担任贵阳市委副书记、市长！...
2023-03-28 01:51:20 贵州省贵阳贵州 -
重磅消息，株洲市天元区副区长包剑被查！
重磅消息，株洲市天元区副区长包剑被查！3月27日，权威媒体三湘风纪发布消息，株洲市天元区副区长包剑突然被纪委监委工作人员带走，紧接着通报其涉嫌严重违纪违法，正接受株洲市纪委监委纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。值得大家注意的是，包剑曾在栗雨街道党工委书记任上呆了多年！公开资料显示，1971年出生的包剑曾任株洲高新区劳动人事局副局长，后来调任株洲市天元区重点工程协调办主任，在2011年去天元区...
2023-03-28 01:51:18 天元株洲市党工委 -
本科生在苏州的移动公司工作，透露待遇和年薪，工作优势如何
如今有不少从业者都希望自己能够在毕业之后获得理想的福利待遇，能够在年底获得更高的奖金，这样大家的综合收入就可以保证自己在一线城市变得更加温暖，但是一些本科生或者是一些从业者，在选择工作的时候，却并没有办法获得相应的工作优势，尤其是一些普通的从业者，因为学历能力等原因，只能是在一些普通的基层岗位，无法获得更理想的收入。小张在苏州的移动公司工作，他认为工资算是比较中等，税前20万的年薪，福利待遇，有...
2023-03-28 01:51:14 工作业者国企 -
单身女子，遇邪恶牌友
2016年11月21日上午九点多，内蒙古自治区阿尔山市公安局接到报案，报案人称自己女儿李云失踪了。李云离异后跟着母亲一起生活，11月19号的上午10:20，李云母亲回到家中发现女儿不在，给女儿打电话，一直处于接通中，但没有应答。起初，妇人认为女儿有事，闲下来会跟她联系的，但李云此后始终没有消息。李云男友听到这个消息后，立刻从哈尔滨开车赶到阿尔山，两人找了一天，还是没有李云的下落，而且李云的电话在...
2023-03-27 22:18:27 警方阿尔山侦查员 -
长白山命案，男子托梦寻尸
2008年6月，吉林省长白山市到了舒适宜人的夏季。没想到，长白山脚下一个小村庄里发生了一件大事。女村民刘晓林向警方反映，在自己家的柴垛底下发现了一件带血的男式迷彩上衣，刘晓林也认出了这件上衣的主人正是她的邻居——失踪了一周多的张永成。据刘晓林说，张永成是她卖山货的合伙人，最后一次看到他是在2008年6月11日晚上10点左右，张永成在她家打理完山货后就回去了，之后再也没有出现过。警方联系到张永成远...
2023-03-27 22:18:25 警方沙堆独轮车
