家装施工监理合同的范本
【建设工程知识】家装施工监理合同的范本
甲方：
乙方：
经过双方协商一致，签订本合同。
一、 监理概况
1、 业主委托监理人的家装工程概况如下： ① 工程名称： ② 监理范围：A家装施工合同以内的项目预计 元 B主材 预计 元 C安装厨房设备、门窗 预计 元 D安装地板 预计 元 E安装热水器、浴霸 预计 元 ③总投资： 监理范围内预计总额 元以工程竣工结算为准
2、 下列文件均为本合同的组成部分： ① 北京市装饰装修工程施工合同。 ② 在实施过程中共同签署的补充与修改文件。
3、 监理人同意，按照本合同的规定条件范围内的监理业务。
4、 业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付酬金。
二、 监理取费
1、 参照北京市物价局、北京市城乡建设委员会京价字第043号文件。结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。
2、 家装监理取费标准按家装工程的总造价计醛 A、 3万元以下工程收取监理费 计 元。 B、 3万元以上的按 %计醛＜ 元。
3、 监理人收费最终结算以家装总造价为准。签订监理合同时支付监理费的30%计 元，监理人进场时支付监理费的50%计 元，工程完工验收时支付20%计 元。
三、 监理人责任义务
1、 监理人对业主家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。
2、 监理人在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标，公正地维护业主的合法权益。
3、 监理人随时听取业主对装修设计的修改意见，了解业主的装修意图，协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。
4、 在监理过程中，监理人的责任期即合同有效期。
5、 监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。
四、 业主的责任义务
1、 业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。
2、 业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料以及订货合同等)。
3、 业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾 期应视为业主的同意。
4、 业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
五、 双方违约责任
1、 在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时，应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。
2、 监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任。
3、 在施工过程中，如因业主原因需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限 天内不加收监理费， 天以上的每天按监理收费总额的 %进行支付。
4、 在工程竣工验收合格后，业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约，监理人有权追究其违约责任。
5、 因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互部承担责任。
6、 当事人一方要求变更或解除合同时，应当 天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
六、 补充协议：
七、 未尽事宜双方协商解决。
八、 本合同的监理业务，自__________年____月_____日开始实施，至施工合同规定 的 竣工日期止。 甲方： 乙方： 年 月 日后附：家装监理服务基本内容 家装监理服务基本内容一、 开工前
1、 审核是否使用北京市标准合同范本。
2、 合同中是否注明甲乙双方提供材料的品牌、数量、等级。
3、 审核图纸是否齐全，图纸标准、尺寸、文字是否清楚。
4、 参照图纸审核预算书中的计算是否准确，预算单价是否合理。
5、 检验房管及有关部门对装修需拆改部位的申请批准单。
二、 施工中
1、 参加业主与施工方在施工前的技术交底。
2、 检验进场材料与合同规定的是否相符。
3、 执行《北京市家庭装饰工程质量验收标准》。 ① 基底检验旧装饰层的凿剔、清除处理等施工工艺。 ② 检验水路、电路预埋工程。 ③ 基层检验底龙骨，底衬及找平层的施工工艺。 ④ 三方办理隐藏工程验收。 ⑤ 涂饰项目检验：第一步检验准备涂饰的面层。 第二步是对涂饰完成的墙体面层、木制品面层。
4、 按规定时间如实填写监理检验记录。
5、 协助业主签定装饰增减变更记录，审核工程量。
三、 竣工后
1、协助业主进行工程竣工整体验收。
2、协助业主与家装公司或装修队办理有关保修手续。
四、 单项监理服务可根据业主提出的要求进行协商。
1、人对业主家装工程实行监理，完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。
2、 监理人在履行本合同时，应运用合理的技能，认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标，公正地维护业主的合法权益。
3、 监理人随时听取业主对装修设计的修改意见，了解业主的装修意图，协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。
4、 在监理过程中，监理人的责任期即合同有效期。
5、 监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。
四、 业主的责任义务
1、 业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调，包括装饰时“居室内需改动、拆除” 的部分，必须向小区物业管理或房管部门申报，取得有关部门的同意。
2、 业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料以及订货合同等)。
3、 业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾 期应视为业主的同意。
4、 业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
五、 双方违约责任
1、 在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时，应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额。触及法律的，还应当承担相应的法律责任。
2、 监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工时限，不承担责任。
3、 在施工过程中，如因业主原因需推迟施工进度，延误工期超过合同规定的竣工期限时，延长期限 天内不加收监理费， 天以上的每天按监理收费总额的 %进行支付。
4、 在工程竣工验收合格后，业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约，监理人有权追究其违约责任。
5、 因不可抗力导致监理工作不能进行时，双方互部承担责任。
6、 当事人一方要求变更或解除合同时，应当 天前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
六、 补充协议：
七、 未尽事宜双方协商解决。
八、 本合同的监理业务，自__________年____月_____日开始实施，至施工合同规定 的 竣工日期止。
甲方： 乙方： 年 月 日后附：家装监理服务基本内容 家装监理服务基本内容一、 开工前
1、 审核是否使用北京市标准合同范本。
2、 合同中是否注明甲乙双方提供材料的品牌、数量、等级。
3、 审核图纸是否齐全，图纸标准、尺寸、文字是否清楚。
4、 参照图纸审核预算书中的计算是否准确，预算单价是否合理。
5、 检验房管及有关部门对装修需拆改部位的申请批准单。
二、 施工中
1、 参加业主与施工方在施工前的技术交底。
2、 检验进场材料与合同规定的是否相符。
3、 执行《北京市家庭装饰工程质量验收标准》。 ① 基底检验旧装饰层的凿剔、清除处理等施工工艺。 ② 检验水路、电路预埋工程。 ③ 基层检验底龙骨，底衬及找平层的施工工艺。 ④ 三方办理隐藏工程验收。 ⑤ 涂饰项目检验：第一步检验准备涂饰的面层。 第二步是对涂饰完成的墙体面层、木制品面层。
4、 按规定时间如实填写监理检验记录。
5、 协助业主签定装饰增减变更记录，审核工程量。
三、 竣工后
1、协助业主进行工程竣工整体验收。
2、协助业主与家装公司或装修队办理有关保修手续。
四、 单项监理服务可根据业主提出的要求进行协商。
合同纠纷
相关文章
-
遗赠扶养协议有时间限制吗?
导读：遗赠扶养协议是附条件协议，需要条件满足后才能生效，如果协议中有约定的，就按约定来看;若没约定的，一般是一直有效的。大律师网法务整理了相关资料，将在下文中告诉大家“遗赠扶养协议有时间限制吗?”的相关问题。 遗赠扶养协议有时间限制吗? 遗赠扶养协议是附条件协议，需要条件满足后才能生效，如果协议中有约定的，就按约定来看;若没约定的，一般是一直有效的。 法律依据 《民法典》第一千一百三十三条 《民...
2023-04-03 08:19:51 继承权协议顺序婚姻家庭 -
讲个关于中国足球反腐的段子，憋住别笑！
讲个关于中国足球反腐的段子，憋住别笑！不知道大家还记得吗，去年11月，中国足球曾经功勋卓著的球员李铁在毫无征兆的情况下，被纪委监委调查组在训练期间直接带走，这下李铁身边人都慌了，一时间传闻也是不断，直言李铁背后的“大鱼”其实就是足协主席陈戌源，顶住压力，陈戌源紧急召开会议，称足球腐败问题真的触目惊心，足协要自我革命，在内部开展一次刮骨疗毒的自查！会场上陈戌源的讲话真的慷慨激昂，要与腐败分子势不两...
2023-04-03 07:51:11 足协也是慷慨激昂 -
建设工程合同的法律特征是怎样的
导读：【建设工程合同】建设工程合同的法律特征是怎样的 一般说来，除了作为双务有偿合同的基本特征外，建设工程合同还具有以下法律特征。 1、建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要内容的合同。 建设工程合同与 【建设工程合同】建设工程合同的法律特征是怎样的 一般说来，除了作为双务有偿合同的基本特征外，建设工程合同还具有以下法律特征。 1、建设工程合同是以完成特定不动产的工程建设为主要内容的合...
2023-04-03 07:16:11 合同建设工程承包人婚姻家庭 -
建设工程领域转包审计的难点及对策
导读： 【怎样转包工程】建设工程领域转包审计的难点及对策 转包是指中标施工单位签订合同后，将工程转给其他单位或个人实施，从中收取管理费或利润，不履行合同约定的技术、质量、安全、进度和造价等义务的行为。转包是《建 【怎样转包工程】建设工程领域转包审计的难点及对策 转包是指中标施工单位签订合同后，将工程转给其他单位或个人实施，从中收取管理费或利润，不履行合同约定的技术、质量、安全、进度和造价等义务的...
2023-04-03 07:16:09 承包方项目名义婚姻家庭 -
客运合同中承保承运人责任险保险
导读： 【出租车客运合同】客运合同中承保承运人责任险保险公司的诉讼法律地位 【案情】 2010年1月原告齐某乘坐被告运输公司的客运车辆从九江市回家，因驾驶员操作不慎与案外停放车辆发生碰撞后造成原告齐某受伤的道路交通事 【出租车客运合同】客运合同中承保承运人责任险保险公司的诉讼法律地位 【案情】 2010年1月原告齐某乘坐被告运输公司的客运车辆从九江市回家，因驾驶员操作不慎与案外停放车辆发生碰撞后...
2023-04-03 07:16:07 保险公司被保险人保险金婚姻家庭 -
-
家装施工监理合同的范本
导读：【建设工程知识】家装施工监理合同的范本 甲方： 乙方： 经过双方协商一致，签订本合同。 一、 监理概况 1、 业主委托监理人的家装工程概况如下： ① 工程名称： ② 监理范围：A家装施工合同以内的项目预计 元 B主 【建设工程知识】家装施工监理合同的范本 甲方： 乙方： 经过双方协商一致，签订本合同。 一、 监理概况 1、 业主委托监理人的家装工程概况如下： ① 工程名称： ② 监理...
2023-04-03 07:16:03 业主家装工程婚姻家庭 -
塔吊起重机租赁合同范本一例
导读： 【起重设备租赁合同】塔吊起重机租赁合同范本一例 因工程施工需要，甲方租赁乙方塔吊_________台投入到_________工程施工，为明确双方的责任、权利及义务，经双方友好协商，一致同意签订本塔吊起重机租赁合同一份。 【起重设备租赁合同】塔吊起重机租赁合同范本一例 因工程施工需要，甲方租赁乙方塔吊_________台投入到_________工程施工，为明确双方的责任、权利及义务，经双方...
2023-04-03 06:16:11 塔吊甲方双方婚姻家庭 -
-
技术合同主要包括哪些条款
导读：【技术合同】技术合同主要包括哪些条款 技术合同一般包括以下条款： 一、项目名称; 二、标的的内容、范围和要求; 三、履行的计划、进度、期限、地点和方式; 四、技术情报和资料的保密; 五、风险责任的承担; 六、技术 【技术合同】技术合同主要包括哪些条款 技术合同一般包括以下条款： 一、项目名称; 二、标的的内容、范围和要求; 三、履行的计划、进度、期限、地点和方式; 四、技术情报和资料的保...
2023-04-03 06:16:07 合同技术条款婚姻家庭
