北京市装饰装修工程施工合同
【承揽合同样本】北京市装饰装修工程施工合同
合同编号：__________________
发包人：______________________________
承包人：______________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
1.工程概况
1.1工程名称：______________________________。
1.2工程地点：______________________________。
1.3工程内容：______________________________。
1.4承包范围：______________________________。
1.5承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料□乙方只包工
1.6工程结构：______________________________。
1.7装饰装修施工面积：______________________________。
2.工程质量
2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
2.2国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
2.3约定标准：______________________________。
3.工期
3.1总工期：____日。
3.2开工日期：____年____月____日。
3.3竣工日期：____年____月____日。
3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
3.5暂停施工：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。
3.6工期顺延
3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：
甲方未能按合同约定提供开工条件的。
工程量增加、设计变更的。
甲方未按时验收隐蔽工程的。
甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。
7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。
甲方未按时支付工程款的。
因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。
3.7工期提前
3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。
3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：
提前的时间。
乙方采取的技术措施。
甲方为实行新技术措施提供的条件。
实行新技术措施增加的费用。
4.设计
4.1设计图纸及技术文件的提供方式
□由甲方于开工____日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
□由乙方于开工____日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于____日内审批完毕并交还乙方。
□由甲方委托的专业设计公司于开工____日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
4.2设计变更
4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
4.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。
4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。
4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。
4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
5.工程价款
5.1本工程价款：
□招标工程以中标价为准。
□非招标工程以审定的工程预算书为准。
5.2本工程价款总计：人民币____________元，￥_______元。
5.3本工程价款可在出现下列情况时调整：
甲方确认的工程量增减。
甲方确认的设计变更或工程洽商。
符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。
双方约定的其他增减或调整。
5.4工程价款支付
5.4.1 预付款为工程总价的____%，支付时间为________________。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后3日内仍不能支付，乙方可延期开工。
5.4.2 工程进度款
5.4.2.1 乙方应在每月____日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据;甲方逾期未作计量及质量验收的，从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。
5.4.2.2 工程进度款的拨付应包括洽商款项。
5.4.2.3 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
5.4.2.4 经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息。
5.4.3 工程进度款付至工程总价90%时停止支付，10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。
6.材料设备供应
6.1本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。
6.2本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。
6.3甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。
6.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。
6.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
7.双方派驻本工程项目的代表
7.1甲方派驻本工程项目的代表为职务：______________________________
职称：____________________________________________________________
7.2本工程项目甲方委托______________________________公司依法对工程施工实施监理。
监理工程师：_______________职务：_______________ 职称：_______________
注册证书号：______________________________
7.3乙方派驻本工程的项目经理为，是乙方在本工程项目中的代表。
7.4双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令，项目经理应予执行。
相关文章
-
北京市装饰装修工程施工合同
导读： 【承揽合同样本】北京市装饰装修工程施工合同 合同编号：__________________ 发包人：______________________________ 承包人：______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标 【承揽合同样本】北京市装饰装修工程施工合同 合同编号：__________________ 发包人：___...
2023-03-13 08:16:11 甲方工程工期婚姻家庭 -
技术服务合同中的主要条款有哪些
导读：【技术合同】技术服务合同中的主要条款有哪些 技术服务合同应具有以下主要条款： 一、委托方提出的技术服务的项目的名称; 二、委托方提出的技术服务的内容及应达到的要求; 三、双方确定的培训计划、进度、期限、地点 【技术合同】技术服务合同中的主要条款有哪些 技术服务合同应具有以下主要条款： 一、委托方提出的技术服务的项目的名称; 二、委托方提出的技术服务的内容及应达到的要求; 三、双方确定的培...
2023-03-13 08:16:09 技术服务合同委托人婚姻家庭 -
出租人对融资租赁的会计处理是怎样的
导读：【融资租赁】出租人对融资租赁的会计处理是怎样的 1、租赁开始日的会计处理 出租人应将租赁开始日最低租赁收款额作为应收融资租赁款的入账价值，并同时记录未担保余值，将最低租赁收款额与担保余值之和与其现值之和的 【融资租赁】出租人对融资租赁的会计处理是怎样的 1、租赁开始日的会计处理 出租人应将租赁开始日最低租赁收款额作为应收融资租赁款的入账价值，并同时记录未担保余值，将最低租赁收款额与担保余...
2023-03-13 07:16:12 出租人科目融资婚姻家庭 -
探讨雇佣关系引起的人身损害赔偿案件始
导读： 【雇佣关系】探讨雇佣关系引起的人身损害赔偿案件始末 一、案情简介： 原告：刘某，农民工 被告：北京**工程有限公司 被告：张某 被告：李某 2005年7月15日，北京**工程有限公司职员张某找到李某，说其公司在温都水城 【雇佣关系】探讨雇佣关系引起的人身损害赔偿案件始末 一、案情简介： 原告：刘某，农民工 被告：北京**工程有限公司 被告：张某 被告：李某 2005年7月15日，北京**...
2023-03-13 07:16:10 刘某李某北京婚姻家庭 -
个人承诺书如何才具有法律效力？个人承诺书的范本是怎样的？
导读：承诺书是指一方为了向另一方保证某项事情而出具的一种书面的承诺。由于承诺书的格式并没有法律明确规定，所以很多人并不了解承诺书到底该怎么写才具有法律效力。那么个人承诺书如何才具有法律效力？个人承诺书的范本是怎样的？跟着大律师网的小编一起来看看吧。 个人承诺书只要满足以下三个条件即具有法律效力：1、是当事人真实意愿的反映。承诺书的内容应当是当事人内心真实意思的表达，不能被强迫或威胁或利诱、欺骗等...
2023-03-13 07:16:07 承诺书个人人是婚姻家庭 -
合同解除的法定条件有哪些？合同解除有哪些类型？
导读：合同的法定解除是指合同成立后，尚未履行或履行完毕前当事人一方行使法定的解除权而使合同效力归于消灭的行为。一般情况下，合同生效后，当事人一方不得擅自解除合同。那么合同解除的法定条件有哪些？合同解除有哪些类型？跟着大律师网的小编一起来看看吧。 《合同法》第94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以...
2023-03-13 07:16:05 合同当事人损害赔偿婚姻家庭 -
-
房屋装修承包合同范本
导读：【合同承揽范本】房屋装修承包合同范本 甲方： 乙方： 甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的 装修施工事宜达成一致，签订本合同。 一、 乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自 【合同承揽范本】房屋装修承包合同范本 甲方： 乙方： 甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的 装修施工事宜达成一致，签订本合同。 一、 乙方包干承包该房屋装修的全部施工工作，即实...
2023-03-13 06:23:30 甲方工期合同婚姻家庭 -
宜州市法院审结一起旅客运输合同纠
导读： 【客运运输合同】宜州市法院审结一起旅客运输合同纠纷案 9月19日，宜州市人民法院对一起旅客运输合同纠纷案作出宣判，被告宜州市公共汽车公司赔偿给死者玉某家属何某等5人丧葬费、被扶养人生活费等共计272121元。 20 【客运运输合同】宜州市法院审结一起旅客运输合同纠纷案 9月19日，宜州市人民法院对一起旅客运输合同纠纷案作出宣判，被告宜州市公共汽车公司赔偿给死者玉某家属何某等5人丧葬费、被...
2023-03-13 06:16:11 宜州市合同旅客婚姻家庭 -
租赁合同的种类有哪些
导读：【租赁合同】租赁合同的种类有哪些 根据租赁物的不同，租赁可以划分为动产租赁和不动产租赁。不动产租赁包括房屋租赁和土地使用权租赁等。 根据法律对租赁是否具有特殊的规定，可以将租赁划分为一般租赁和特殊租赁。 【租赁合同】租赁合同的种类有哪些 根据租赁物的不同，租赁可以划分为动产租赁和不动产租赁。不动产租赁包括房屋租赁和土地使用权租赁等。 根据法律对租赁是否具有特殊的规定，可以将租赁划分为一般...
2023-03-13 06:16:09 租赁合同划分为特殊婚姻家庭
