【建设工程】确定原合同外新增工程量，获得相应工程款2百多万
2019年-2023年
郭某诉巴中市某政府部门
建设工程施工合同【工款延付】案
【本案要点概括】
1.焦点
（1）原告是否实施了合同外新增工程，若确有实施，其工程价款如何认定；
（2）被告是否应支付合同内欠下的工程款和利息
2.结果：我方不服一审结果，提起上诉，二审改判基本支持我方诉讼请求，终顺利获得工程款
【关键词】
建设工程施工合同、新增工程、欠付工程款和利息
【基本案情】
2012年西南建司（原广安某某建筑有限公司）与巴中市某政府部门签订工程施工合同，在后续施工期间，在合同工程量外临时新增了86165m?的挖方工程，竣工后，直至2021年部分工程款仍逾期未支付，西南建司将该债权转让给实际施工人郭某某，追讨无果。
【诉讼过程】
后郭某某联系我所，并委托我所代理本案。
经我所律师全面梳理相关证据资料。在与有关政府部门沟通无果后，我方与委托人沟通，决定立即起诉，要求责任部门向委托人支付工程价款2907212.2元及逾期利息，同时采取财产保全等措施。
一审法院认对于新增挖方工程，我方未提供相关资料而不予认定，判决被告向我方支付工程款418767元及利息，我方不服，向市中院提起上诉。
二审中我方提出新增挖方工程的相关资料由政府部门管理，我方无此部分资料原件，此部分证据应由对方提供，并让委托人找到当年监理此工程的政府部门人员，补充相关证据。
最终二审法院判决：
1、被告向原告支付逾期未支付工程款418767元及利息；
2、被告向原告支付新增工程的2488445.2元工程款及利息。判决金额完全与我方诉讼请求一致。
【律师分析】
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条“当事人对自已提出的主张，有责任提供证据。”和《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条“当事人对自已提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”。
《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第一百零八条“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信代证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。
相关文章
-
肖某某非法处置查封的财产案
【基本案情】 被告人肖某某因资金周转困难向曾某某借款人民币285万元，后未及时偿还。曾某某遂向江西省南昌市西湖区人民法院提起诉讼，并于2014年5月29日申请财产保全。西湖区法院依法作出保全裁定，对肖某某存于南昌市洪都中大道14号仓库的自行车、电动车进行了查封。 2014年7月10日，在西湖区法院主持下，肖某某与曾某某达成的调解协议，法院依法制作民事调解书。调解书生效后，肖某某未在确定的期...
2024-01-25 08:38:41 西湖财产被告人 -
知青往事：再次见到我深爱着的农村姑娘，我激动地拥抱了她
1974年，这是我人生中最重要的一年，这一年，我被推荐上了大学，结束了5年农村插队的生活，我激动地好几天都没有睡觉，这个机会对我来说太难得了，我知道，我的人生将从此改变，我对未来充满了希望。此时，摆在我面前的，还有一个非常棘手的问题，来贵州插队第二年，我和生产队队长李满堂的女儿李秋霞相恋了。李秋霞是我的初恋，我深爱着她，我和她亦师亦友，李秋霞比我小一岁，虽然，她没有多少文化，但是，在贵州插队的这...
2024-01-25 08:34:47 我和我在的人 -
知青往事：和农村妻子在一起生活了八年，为了回城，他选择了离
雷小军今年已经70多岁了，有两段婚姻，一共有三个孩子，和前妻生了一个儿子，到现在他已经有四十多年没有和大儿子见面了，雷小军的前妻刘海英是朴实的农村人，和雷小军一共生活了八年，对于这段感情，雷小军说，这不是他想要的婚姻，他根本不爱刘爱英，既然不爱又为什么要和刘海英结婚呢？这其中的故事还要从雷小军下乡插队说起。1968年雷小军响应国家号召来到陕北接受贫下中农再教育，和其他知青不同，雷小军是自愿下乡插...
2024-01-25 08:34:45 知青自己的陕北 -
知青往事：他结过三次婚，曾一度绝望，娶大5岁媳妇，收获幸福
刘志刚一共结过三次婚，前两次让他曾一度绝望，也是他不愿提起的一段往事，直到第三次遇到了王晓慧，才让刘志刚从绝望中走了出来，前两次婚姻对于刘志刚来说，他内心充满了内疚和自责。刘志刚从小家庭就不富裕，父母虽然都是工人，但是一家八口人都需要父母来养活，刘志刚家里住的房子是一座中式四合院，是从祖上传下来的，虽然已经很破旧，但是从房子的建造来看，依然能够感受到房子当年建成时的壮观，从刘志刚爷爷开始家里就没...
2024-01-25 08:34:43 家里也是北大荒 -
知青往事：和妻子结婚四十多年，育有两个孩子，晚年却高兴不起
我叫刘大明，是一位留守农村的北京知青，下乡落户的时候，我认识了妻子李玉兰，后来我们两个就结婚了，妻子的弟弟在我插队第二年，不小心失足落水发生了意外，1976年，我和妻子结婚后，为了照顾岳父和岳母我就留在了农村。我岳父岳母都是老实巴交的农民，对我非常好，岳父年轻的时候是木匠，家里大部分家具都是岳父做的，我和妻子结婚第二年，岳父在给别人家干活的时候，不小心从房梁上摔了下来，从此瘫痪在床，当时妻子也刚...
2024-01-25 08:34:41 我和岳父妻子 -
知青往事：四十年后回陕北寻亲，见到自己的女儿，他心里十分愧
赵玉平1977年考上了北京钢铁学院，回到了北京，在此之前他在陕北插队生活了10年时间，这10年时间也是他人生中最难熬的日子，幸好有妻子李小芳的陪伴，才让他度过了漫长的知青岁月，这也因此成了他一生的痛。赵玉平是1967年插队来到了陕北米脂县下寺湾大队当了知青，这一年赵玉平高中刚毕业，作为全年级优秀学生代表，他本来想着考大学，没想到命运给他开了一个天大的玩笑，虽然心里有遗憾，但是在当时的情形下，他别...
2024-01-25 08:34:38 陕北北京到了 -
知青往事：初恋苦等他八年，两人婚后生活幸福美满，让人羡慕不
1974年6月25日，对于王海东来说是一个值得纪念的日子，这一天王海东接到通知，让他和其他三名北京知青到延安农学院学习，此时，王海东已经来延安插队五年时间了，这五年来，王海东无时无刻不在想着早点回城。王海东来延安插队，其实也是无奈之举，1968年，王海东高中毕业，毕业后，王海东本想着去当兵，招生办马朱主任和王海东父亲是初中同学，王海东希望父亲能够找马主任疏通一下，王海东父亲为人正直，这种求人办事...
2024-01-25 08:34:36 知青延安陕北 -
知青往事：回城后被弟媳拒之门外，他娶了陕北婆姨，留在了农村
赵传明曾经在陕北插队生活了8年时间，1976年，返城后却被弟媳拒之门外，最让他痛心的是，母亲也向着弟媳，甚至说了一句，让赵传明一辈子都难以释怀的话，因为这件事情，赵传明心里记恨了大半辈子，直到母亲去世时，母子俩人才冰释前嫌，赵传明也放下了心里多年的怨恨。赵传明出生在北京一个不太富裕的家庭，家里有兄弟三人，赵传明在家排行老二，从小赵传明就夹在哥哥和弟弟之间，父母对他并不像哥哥和弟弟那样疼爱，因为赵...
2024-01-25 08:34:34 陕北知青母亲 -
知青往事：因为受伤，他病退提前回城，遗憾错过了和初恋的好姻
赵志军今年已经70多岁了，人老了越是喜欢怀念以前，赵志军时常会想起以前的事情，回想起往事，赵志军就会不由得想起一个人，这个人就是赵志军的初恋李兰花，只是非常遗憾，最后两个人没能在一起。赵志军比李兰花大二岁，两个人之间的故事，还得从五十多年前说起，记得那是1968年11月份，赵志军一家人围坐在一起，商量下乡插队的事情，赵志军的父亲是一名工人，母亲是一名医生，家里条件还算不错。赵志军有兄弟姐妹三人，...
2024-01-25 08:34:32 知青陕北老乡 -
知青往事：妻子去世后，他想给自己找个伴，儿女的做法却让他心
陈忠义是一位老知青，曾经在北大荒插队生活了六年时候，插队期间，陈忠义认识了北京女知青秋小娟，后来两个人发展成了恋人，当时知青之间是不允许谈恋爱的，所以陈忠义和秋小娟的恋情一没有公开。1977年恢复了高考，陈忠义考上了北京钢铁学院，秋小娟第一年参加高考，结果意外落榜了，第二年参加高考，秋小娟还是落榜了，虽然没有考上大学，秋小娟还是通过招工回到了城里，在北京卷烟厂当了一名普通工人。当时秋小娟一个月的...
2024-01-25 08:34:29 小娟儿子父母
