关于建筑工程钻井工程承包合同的范本
【工程合同】关于建筑工程钻井工程承包合同的范本
甲方：_______
乙方：_______
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条 总则
第一、井位
1.钻井施工地点：____省____市____县____乡
2.地形图
3.井位设计图
4.地层构造图
第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。
第三、井别：
第四、钻井口数：
第五、井深结构：
第六、质量：
1.井身质量合格率
2.固井质量合格率
第七、价格
1.调整井单价___元/米，合计金额_____万元
2.开发井单价___元/米，合计金额_____万元
第二条 工程期限
本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。
在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限;第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;第三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。
第三条 钻前准备
第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。
第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图;断层数据;小层平面图;构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。
第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。
第四条 工程款结算
第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。
第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。
第五条 施工与设计变更
第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。
第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;
1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。
2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。
3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。
第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。
第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。
第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。
乙方因此增加的费用由甲方负担。
第六条、完井验收、结算与保修第一、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。
第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。
第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。
第四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。
需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。
第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。
第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。
第七条 奖励、惩罚与仲裁
第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。
第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。
第三、合同纠纷的解决方式。
第八条 工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。
在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。
第九条 附则
第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。
第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。
第十条 合同附件
第一、钻井施工图纸;第二、地形图;第三、井位设计图;第四、地层构造图;第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。
第十一条 其它条款
甲方：__________
乙方：__________
相关文章
-
关于建筑工程钻井工程承包合同的范本
导读：【工程合同】关于建筑工程钻井工程承包合同的范本 甲方：_______ 乙方：_______ 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条 总则 第一、井位 1.钻井施工地点：____省____市____县____乡 2.地形图 3.井位设计图 4.地层构 【工程合同】关于建筑工程钻井工程承包合同的范本 甲方：_______ 乙方：_______ 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条 总则 第...
2023-03-22 15:16:11 甲方合同井位婚姻家庭 -
仓储合同中存货人的违约责任
导读：【仓储合同范本】仓储合同中存货人的违约责任 1、存货人没有按合同的约定对仓储物进行必要的包装或该包装不符合约定要求，造成仓储物的毁损、灭失，自行承担责任，并由此承担给仓储保管人造成的损失。 2、存货人没有 【仓储合同范本】仓储合同中存货人的违约责任 1、存货人没有按合同的约定对仓储物进行必要的包装或该包装不符合约定要求，造成仓储物的毁损、灭失，自行承担责任，并由此承担给仓储保管人造成的损...
2023-03-22 15:16:09 存货合同灭失婚姻家庭 -
公路旅客联合运输合同案
导读： 【客运运输合同】公路旅客联合运输合同案 一)首部 1、判决书字号：湖北省宜昌市中级人民法院宜中民二初字第56号。 2、案由：公路旅客联合运输合同案。 3、诉讼双方： 原告：宜昌交运集团有限责任公司。 法定代表人： 【客运运输合同】公路旅客联合运输合同案 一)首部 1、判决书字号：湖北省宜昌市中级人民法院宜中民二初字第56号。 2、案由：公路旅客联合运输合同案。 3、诉讼双方： 原告：宜昌...
2023-03-22 14:16:10 交运客运公司婚姻家庭 -
出租车租赁合同(示范文本)
导读： 【出租车租赁合同范本】出租车租赁合同 出租方： 承租方： 一、租赁车辆状况 详见本合同的附件《租赁车辆检验报告》 二、租赁期限及租金的交纳 详见本合同的附件《汽车自驾租赁登记表》和《汽车租赁结算单》 三、出租 【出租车租赁合同范本】出租车租赁合同 出租方： 承租方： 一、租赁车辆状况 详见本合同的附件《租赁车辆检验报告》 二、租赁期限及租金的交纳 详见本合同的附件《汽车自驾租赁登记表》和...
2023-03-22 14:16:08 承租方车辆合同婚姻家庭 -
-
《安徽省集体合同条例》解读
导读： 【集体合同】《安徽省集体合同条例》解读 编者按 经省十一届人大常委会第二十一次会议审议通过，《安徽省集体合同条例》将于2011年1月1日起正式施行。该条例施行后，签订集体合同将成为企业必须履行的法定义务，为劳 【集体合同】《安徽省集体合同条例》解读 编者按 经省十一届人大常委会第二十一次会议审议通过，《安徽省集体合同条例》将于2011年1月1日起正式施行。该条例施行后，签订集体合同将成为...
2023-03-22 14:16:05 集体合同用人单位集体婚姻家庭 -
-
案例：19岁女大学生遭33岁老师追求，分手后不愿继续被捅48刀
“你教我读书，我为你育人”，这是现在我面对师生恋的一种调侃性说法。在风花雪月的言情小说里面，师生恋听上去是如此的美好而纯洁，可脱离了小说的滤镜，师生恋其实是违背社会道德底线的，也不值得被提倡。扭曲的关系带来的必然不是好结果，就像是这个19岁的女学生一样，和自己的33岁大学老师谈恋爱竟然被对方毁了自己的一辈子！19岁女生被大学老师追求事情发生在2019年的安徽，这个叫作涵涵的女孩出生在一个富裕的家庭...
2023-03-22 14:00:00 不愿女大学生分手后 -
国际融资租赁公约第三章最后条款
导读：【融资租赁】国际融资租赁公约第三章最后条款 第十五条 1.本公约在通过国际统一私法协会国际保付代理公约草案和国际融资租赁公约草案的外交会议闭幕会议上开放签字，并在渥太华向所有国家继续开放签字，直至1990年12 【融资租赁】国际融资租赁公约第三章最后条款 第十五条 1.本公约在通过国际统一私法协会国际保付代理公约草案和国际融资租赁公约草案的外交会议闭幕会议上开放签字，并在渥太华向所有国家...
2023-03-22 13:16:10 公约声明缔约国婚姻家庭 -
民事诉讼代理的授权委托书的特性
导读：【委托知识】民事诉讼代理的授权委托书的特性 它是当事人、第三人、法定代理人委托他人代为诉讼的一种文书，是委托代理人为被代理人进行诉讼活动的依据。只有委托人签名或盖章的授权委托书才有效。 它是根据被代理人 【委托知识】民事诉讼代理的授权委托书的特性 它是当事人、第三人、法定代理人委托他人代为诉讼的一种文书，是委托代理人为被代理人进行诉讼活动的依据。只有委托人签名或盖章的授权委托书才有效。...
2023-03-22 13:16:08 代理人代理权它是婚姻家庭
