民法典中工程合同一定要约定工期吗
一、民法典中工程合同一定要约定工期吗
签订工程合同的，当事人一般要在合同中约定工期，但不是强制要求一定要约定，如果没有约定的，双方可以补充约定。
《中华人民共和国民法典》
第五百一十条 【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
第七百九十四条 【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
二、工期顺延如何认定
在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
事实上，当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的，承包人除了可以要求赔偿，最重要的是可以要求工期延顺，从而不会超期施工。
这时，因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，承包人要做以下的事情，以便对工期延顺进行认定：
(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，那么在出现工期停工、延误事宜时，承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;
(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，如有证据证明向发包人出函，要求确认工期延顺的;
(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。
通过上述分析知道，依据《民法典》的规定，签订工程合同的，当事人一般要在合同是约定工程完工的期限，但没有强制性规定一定要约定，如果当事人没有约定的，可以协商补充约定。如果需要法律方面的帮助，读者可以到法构网法律咨询在线进行咨询。
相关文章
-
法律规定犯什么罪会被拘留？
一、法律规定犯什么罪会被拘留? 法律规定不管犯什么罪都是有可能被拘留，以下情况会被刑事拘留： (一)《刑事诉讼法》第八十二条采用列举的方式，规定 对于有下列情形之一的现行犯或者重大嫌疑分子，公安机关可以先行拘留： (1)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的。 (2)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的。 (3)在身边或者住处发现有犯罪证据的。 (4)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的。...
2023-12-25 17:34:27 公安机关拘留 -
保险公司在交通事故人身损害赔偿案件中诉讼地位之研究
在受害人提起的交通事故人身损害赔偿诉讼中，保险公司能否作为当事人？如果能作当事人，是与被保险人一起列为共同被告还是列为第三人？该问题自2004年5月1日《道路交通安全法》（以下简称《交法》）实施后至机动车第三者责任强制保险法规出台前，一直成为法律理论界与实 在受害人提起的交通事故人身损害赔偿诉讼中，保险公司能否作为当事人？如果能作当事人，是与被保险人一起列为共同被告还是列为第三人？该问题自20...
2023-12-25 17:34:19 被保险人受害人损害赔偿 -
没有商标的品牌可以加盟吗
没有商标的品牌可以加盟吗没有商标是不可以发展加盟店的。产品商标、商店字号和服务字号，是一种可以明确描述的自然人或法人产品或服务的标志。无论是何种类型的特许经营，商标都是构成特许经营的基本因素，是其体系的基石。特许经营协议签字之后，特许商便把商标提供给加盟商使用，且负有严格维护该商标形象和声誉的义务。所谓加盟，就是总部将品牌授权给加盟店使用，换句话说，总部必须要先拥有这个品牌，才能授权给加盟店。也...
2023-12-25 17:34:10 加盟店知识产权著作权 -
摄影作品的展览权期限是多久
摄影作品的展览权期限是多久摄影作品的展览权的保护期是作者死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日。《中华人民共和国著作权法》第二十一条 公民的作品，其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。法人或者其他组织的作品、著作权(署名...
2023-12-25 17:33:56 五十年知识产权著作权 -
.jpg&w=224&h=120&zc=1)
继受主体取得著作权的主要原因有哪些
继受主体取得著作权的主要原因有哪些1、因继承、遗赠、遗赠抚养协议而取得著作权。只能取得著作财产权。2、因合同而取得著作权。(1)依委托合同取得著作权。“受委托创作的作品，其著作权的归属由委托人和受托人约定”。如合同约定著作权由委托人享有，委托人即成为作者之外的“其他著作权人”。(2)著作权的转让。著作权人可将其享有的著作权中的财产权利的全部或部分转让给他人，著作财产权的受让人也是著作权的主体。3...
2023-12-25 17:33:45 著作权知识产权主体 -
请求宣告专利无效的当事人不参加口头审理怎么办?秦皇岛民事诉讼律师为您解读
一、请求宣告专利无效的当事人不参加口头审理怎么办1、当事人不参加口头审理的，按以下情形处理：(一)无效宣告请求人对专利复审委员会发出的口头审理通知书在指定的期限内未作答复，并且不参加口头审理的，其无效宣告请求视为撤回。(二)专利权人不参加口头审理的，可以缺席审理。2、法律依据：《中华人民共和国专利法实施细则》第七十条 专利复审委员会根据当事人的请求或者案情需要，可以决定对无效宣告请求进行口头审理...
2023-12-25 17:33:31 专利权民事诉讼口头 -
如果取保候审了还会判什么刑
中国法律咨询网免费在线法律咨询网,法构网律师在线咨询、法律法规查询、点对点法律咨询解答、在线案件委托。劳动合同律师、婚姻法律师、刑事辩护律师为您提供24小时在线律师咨询服务。...
2023-12-25 17:33:16 在线法律咨询取保候审 -
法律上离婚协议书怎样写财产分割问题
法律上离婚协议书怎样写财产分割问题法律上离婚协议书写财产的分割需要自己以列举式和概括式的方式规定了夫妻共同财产的内容。离婚时，双方有合法婚姻财产约定的，依约定。一方的特有财产归本人所有。夫妻共有财产一般应当均等分割，必要时亦可不均等，有争议的，人民法院应依法判决。一、分割夫妻共同财产的方式有哪些分割夫妻共同财产有两种方式：协议分割和判决分割。离婚时，双方有合法婚姻财产约定的，依照约定。一方的独特...
2023-12-25 17:33:02 财产婚姻家庭协议 -
阿勒泰司法局：取保候审法院还会判吗
?取保候审是对犯罪嫌疑人采取的一种强制措施，它相对于刑事拘留、逮捕都较轻。取保候审之后究竟会不会被判刑？会不会坐牢？取保候审之后会被判刑吗,会坐牢吗取保候审，是强制措施而已。如果违反相关法律法规规定，将有可能予以逮捕。至于其**终结果是否需要坐牢，由法院审理后作出判决。热议话题：“取保候审”到底是什么样的一个情况？律师解疑：取保候审，仅仅是变更了强制措施而已。如果违反相关法律法规规定，将有可能予...
2023-12-25 17:32:50 阿勒泰刑法取保候审 -
网购货物有瑕疵但没及时检查还能要求赔偿吗,说说网购到瑕疵品怎么赔偿
一、网购货物有瑕疵但没及时检查还能要求赔偿吗网购货物有瑕疵但没及时检查，如果错过了规定的检验和通知商家的期间，就很难再向商家主张违约责任并获得赔偿的，除非出卖人自愿承担赔偿责任。《中华人民共和国产品质量法》第四十条规定售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货;给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失：(一)不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的;(二)不符合在产品...
2023-12-25 17:32:37 损害赔偿瑕疵权益
