钢筋建筑工程施工项目分包协议
【建筑工程分包协议】钢筋建筑工程施工项目分包协议书
发包单位：******
分包单位：***** 身份证号码： *
甲方将****的工程以包工形式让乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行：
工程概况
1、 工程名称：****工程;
2、 工程地点：泉州市;
3、 建筑面积：约52643㎡
4、 钢筋工程量：约有4800T
承包范围
本工程所有钢筋制作安装、焊接、各层柱、墙、插筋预埋，钢筋机械提供及日常维护、维修，绑扎钢筋所需的铁线。并包含有夜间加班费，二次搬运费、雨天施工增加费等，夜间施工所需的碘钨灯管由乙方自己提供，多出部分由乙方自行提供。
质量形式
本分项工程质量验收标准：钢筋加工、安装工程质量检验评定验收标准达到优良工程，每层柱、墙、梁板钢筋制作、安装都保证建设单位及监理单位验收一次性通过;甲方将组织有关人员进行不定期检查，如乙方原因造成的质量问题，乙方必须及时返工，其损失全部由乙方负责，因建设单位图纸更改造成的返工，其损失费用由甲方负责。
工期
1、地下室按分区进行施工，每分区工期为：底板、承台施工工期为3天;柱、墙钢筋安装时间3天、顶板钢筋安装时间3天;
2、±000以上按幢号为单位，每幢划分为若干个施工段由项目部根据施工进度安排进行施工，每施工段：柱、墙钢筋安装时间为1.5天、梁板钢筋安装时间为1.5天。
3、其余零星项目完成时间由项目部确定。
4、要保证班组人员最低人数不少于120人。
5、工期奖罚：工期每拖延半天罚款300元，每提前半天奖300元。
合同价款
1、承包综合单价为335元/T。以上单价不包含所得税，工程量以乙方进场钢筋量扣除工程结束现场剩余量为准，此单价包含夜间加班费，二次搬运费，雨天施工增加费、法定节假日加班费、劳保用品、半天停水、停电影响、落手清等费用。
2、钢筋班组应保证钢筋节余量在7%以上，节约超过7%以上部分甲方按每吨1000元作为班组奖金，不足7%部分班组按每吨4000元赔偿甲方。
3.点工按师傅工80元/天,小工按55元/天计算.
付款方式
钢筋制安承包综合单价按335元/T拨付进度款;按月完成量80%，建设单位拨款后一星期内支付，在零星构件结束后15天内付款至90%，外架拆除后7天内付至95%，工程初验合格且乙方结清与本工程相关的劳资、材料等款项后7天内付至100%。
甲方责任
甲方现场提供提供56T/M塔吊、施工电梯。
1、甲方现场提供施工用电，材料堆放、加工场地;提供工地外工人宿舍。
2、甲方在乙方有下列情况之一时，可以随时解除与乙方的劳务合同。
、把工程转包给其他施工队组的;
、违反法律、法规和治安管理条例的。
乙方责任
1、乙方必须遵守国家法律规定，遵守公司工地规章制度。
2、乙方施工必须达到合同规定的施工质量，如因乙方原因造成的施工质量问题必须无条件返工，并处以罚款500元罚款。
3、乙方必须自觉遵守安全管理规章制度，违反安全管理制度，并处以罚款100元罚款。
4、乙方必须保证施工工期，如因乙方原因无法按期完成将扣除当月工程款10%。。
5、乙方应配合甲方施工，如工程需要乙方提供钢筋工程以外的配合，乙方必须提供，甲方予以一定补贴。
6、劳资发放：乙方保证每月足额发放工人工资，每月20日前提供工人本人签字的工资分配表，甲方有权随时抽查工人工资发放情况，如乙方违反此条规定，甲方将予以处罚。
7、乙方必须做到落手清，如甲方发现乙方未做到落手清，甲方派人清理，清理费用及材料费用全部由乙方承担，该项费用从当月工程款中扣除。
8、乙方应按施工图纸进行施工，如乙方现场施工错误造成材料浪费，甲乙双方现场确认，浪费部分乙方按4000元/T赔偿给甲方。
9、墙柱拉结筋植筋或后续处理费用乙方应承担33%。
安全生产
1、班组招收新工人应负责及时报告项目部，并于2天内提供进场工人身份证进行安全教育及技术交底。
2、乙方不得招收年龄50周岁以上、18周岁以下及老弱病残人员进场。
3、乙方应严格遵守国家有关生产法规法令，坚决执行有关安全生产操作规程，采取有效的安全措施确保安全生产。
4、施工过程中发生的伤残等安全事故，属于班组或个人不按安全教育及技术交底内容规范操作的，分清责任后每人次所发生的一切费用总额在1万元以内由班组或个承担，超过1万元部分项目部承担50%，班组承担50%。
5、乙方工人进场必须按公司要求做好“三级”安全教育，并应主动配合办理，劳务手续等，在工程施工中必须做好班组安全活动等安全措施，并配合做好安全检查，如因乙方原因引起安全事故，由乙方负责，乙方违反安全法律法规，甲方有权依据规定进行罚款。
6、乙方工人进场，班组长必须对工人交底，不得偷盗工地财物，如被工地发现，甲方有权将其扭送至公安机关，另偷盗者必须赔偿甲方损失按每人每次2000元，该款项直接从乙方工程中扣除。
劳动争议
双方发生劳动争议时，由企业劳动争议调解委员会进行调解。如遇合同环境改变，经双方协商同意，可按国家有关规定合同变更。
本合同自双方代表签字后生效;工程竣工，工程结算后款项付清自动失效。本合同壹式伍份，其中甲方肆份，乙方壹份。
甲方： 乙方：
2009年7月6日
相关文章
-
-
-
钢筋建筑工程施工项目分包协议
导读： 【建筑工程分包协议】钢筋建筑工程施工项目分包协议书 发包单位：****** 分包单位：***** 身份证号码： * 甲方将****的工程以包工形式让乙方承包。为保质保量完成施工任务。特拟如下条款共同遵守执行： 工程概况 1、 【建筑工程分包协议】钢筋建筑工程施工项目分包协议书 发包单位：****** 分包单位：***** 身份证号码： * 甲方将****的工程以包工形式让乙方承包。为保...
2023-04-10 15:16:07 甲方钢筋工程婚姻家庭 -
上诉人单某与被上诉人北京中地
导读： 【房屋买卖居间合同】上诉人单某与被上诉人北京中地恒远房地产经纪有限公司居间合同纠纷案 民事判决书 一中民终字第6694号 上诉人单某，女，。。。。。。。。。 委托代理人吴某，。。。。。。。。。。。 被上诉人北京 【房屋买卖居间合同】上诉人单某与被上诉人北京中地恒远房地产经纪有限公司居间合同纠纷案 民事判决书 一中民终字第6694号 上诉人单某，女，。。。。。。。。。 委托代理人吴某，。。...
2023-04-10 15:16:05 公司服务费合同婚姻家庭 -
医疗养老保险怎么转移
导读： 现在很多人会在一个城市工作一段时间又去其他城市工作，这样的情况需要办理养老保险转移，为避免参保人员因办理转续关系而在两地往返奔波参保人员离开就业地，由社保经办机构发给参保缴费凭证；在新就业地参保，只需 现在很多人会在一个城市工作一段时间又去其他城市工作，这样的情况需要办理养老保险转移，为避免参保人员因办理转续关系而在两地往返奔波参保人员离开就业地，由社保经办机构发给参保缴费凭证；在新就业...
2023-04-10 14:29:05 参保养老保险社保婚姻家庭 -
承包经营合同在线求助
导读： 【经营合同法律】承包经营合同在线求助 网友提问: 承包经营合同在线求助 律师回答: 承包经营合同又称“承包合同”。中国经济体制改革中，为落实生产经营责任制，确定国家、农业集体经济组织或工商企业、公民的责权利 【经营合同法律】承包经营合同在线求助 网友提问: 承包经营合同在线求助 律师回答: 承包经营合同又称“承包合同”。中国经济体制改革中，为落实生产经营责任制，确定国家、农业集体经济组织...
2023-04-10 14:16:09 合同承包经营在线婚姻家庭 -
家居装饰设计委托协议书
导读： 【装修设计委托合同】家居装饰设计委托协议书 甲方：_________ 乙方：_________ 兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议： 一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将 【装修设计委托合同】家居装饰设计委托协议书 甲方：_________ 乙方：_________ 兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积__...
2023-04-10 14:16:07 甲方设计费文件婚姻家庭 -
供用电合同的法律特征主要有哪
导读：【电水汽热合同范本】供用电合同的法律特征主要有哪些 供用电合同的法律特征包括： 合同的主体是供电人和用电人。供电人是指供电企业或者依法取得供电营业资格的非法人单位。其他任何单位和个人都不得作为供电人。受 【电水汽热合同范本】供用电合同的法律特征主要有哪些 供用电合同的法律特征包括： 合同的主体是供电人和用电人。供电人是指供电企业或者依法取得供电营业资格的非法人单位。其他任何单位和个人都不...
2023-04-10 14:16:05 合同特征条款婚姻家庭 -
派遣员工劳动合同管理流程
导读： 【劳动合同管理】派遣员工劳动合同管理流程 一、签订劳动合同 派遣公司与派遣人员签订劳动合同 用工单位开具《劳务租赁介绍信》 派遣人员填写《人事档案信息采集表》 派遣人员填写《养老保险登记表》一式二份 派遣 【劳动合同管理】派遣员工劳动合同管理流程 一、签订劳动合同 派遣公司与派遣人员签订劳动合同 用工单位开具《劳务租赁介绍信》 派遣人员填写《人事档案信息采集表》 派遣人员填写《养老保...
2023-04-10 14:16:03 人员劳动合同公司婚姻家庭 -
定金担保的放射效阻却
导读：【担保合同】定金担保的放射效阻却 1.定金罚则，就是在定金合同生效后，在定金合同约定的条件成就时，进行双倍返还定金或对定金的扣收处罚办法。《担保法》第89条，“给付定金的一方不履行约定的债务，尤权要求返还定 【担保合同】定金担保的放射效阻却 1.定金罚则，就是在定金合同生效后，在定金合同约定的条件成就时，进行双倍返还定金或对定金的扣收处罚办法。《担保法》第89条，“给付定金的一方不履行约...
2023-04-10 13:16:11 定金合同罚则婚姻家庭
