分包工程安全管理协议(包工不包料)
【分包协议书】分包工程安全管理协议
甲方：
乙方：
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：
第一条 分包基本情况
1、工程概况
工程名称：
工程地点：
分包内容：
2、工期
工程项目施工期限： 年 月 日至 年 月 日
第二条 双方应共同遵守《《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59—99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。
第三条 甲方的安全责任、权利和义务
1、双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。
2、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。
3、甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。
4、甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
5、甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。
6、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。
7、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。
8、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。
9、甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。
第四条 乙方的安全责任、权利和义务
1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。
2、乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料。
3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员，认真履行各级人员的安全生产职责。
4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。
5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。
6、乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。
7、乙方应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。
8、乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。
9、乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。
10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。
11、乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程要求正确用电。
12、乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。
13、乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。
14、对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。
15、乙方施工作业人员有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报甲方备案。
第五条 法律条款
《建设工程安全管理条例》第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
第六条 争议
当总、分包发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
第七条 本协议在双方签字盖章后生效。
第八条 本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
第九条 乙方安全管理网络体系：
1、安全管理网络图：
2、人员配备情况：
3、专职安全员名单：
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
签订日期： 年 月 日
相关文章
-
委托合同的种类有哪些
导读：【委托合同】委托合同的种类有哪些 特别委托和概括委托 根据受托人的权限范围，委托合同可以分为特别委托和概括委托。特别委托是指委托人特别委托受托人处理一项或数项事务的委托;概括委托是指委托人委托受托人处理一 【委托合同】委托合同的种类有哪些 特别委托和概括委托 根据受托人的权限范围，委托合同可以分为特别委托和概括委托。特别委托是指委托人特别委托受托人处理一项或数项事务的委托;概括委托是指委...
2023-04-04 06:16:11 委托人受托人是指婚姻家庭 -
施工工程建设监理的合同范本
导读：【建设工程知识】施工工程建设监理的合同范本 ____与_____经过双方协商一致，签订本合同。 1.业主委托监理单位监理的工程概况如下： 工程名称; 工程地点; 工程规模; 总投资; 监理范围。 2.本合同中的措词和用语及所属 【建设工程知识】施工工程建设监理的合同范本 ____与_____经过双方协商一致，签订本合同。 1.业主委托监理单位监理的工程概况如下： 工程名称; 工程地点;...
2023-04-04 06:16:09 合同工程建设监理婚姻家庭 -
无效货运合同如何进行处理?
导读： 【货运合同】无效货运合同如何进行处理 货运合同纠纷很多发生在货物运输完毕以后，如何处理无效货运合同纠纷，关系到当事人双方的权利义务，必须慎重对待，合理地平衡双方的利益分配。 在运输合同履行完毕前，如果承 【货运合同】无效货运合同如何进行处理 货运合同纠纷很多发生在货物运输完毕以后，如何处理无效货运合同纠纷，关系到当事人双方的权利义务，必须慎重对待，合理地平衡双方的利益分配。 在运输合同履...
2023-04-04 06:16:07 承运人合同货运婚姻家庭 -
分包工程安全管理协议(包工不包料)
导读： 【分包协议书】分包工程安全管理协议 甲方： 乙方： 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工 【分包协议书】分包工程安全管理协议 甲方： 乙方： 为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建...
2023-04-04 06:16:05 甲方作业安全生产婚姻家庭 -
-
张继科和律师还在辟谣，网评已判“死刑”，法律在哪？事实在哪？
这两天，昔日的体坛明星、乒界名将、曾报年收入6000万元的张继科刷屏了，以微博为例，张继科这几天贡献了不下10个热搜了，评论区几乎是全网性一面倒抨击，偶有几个为他说话的，早就湮灭在群嘲讥讽之中。今天，事件进一步发酵，其此前代言的品牌纷纷开始与他“切割”，并密集撇清关系解除合同，下架张继科的广告。话题“安踏删除张继科宣传物料”冲上今日微博热搜第一。安踏官方微博中搜索“张继科”已显示“暂无内容”，官...
2023-04-04 06:03:48 张继事件先生 -
给豪车留条想要与富婆交友？00后小伙这次被女子丈夫找上了门
“我是00后的小伙子，身高180，如果姐姐愿意和弟弟交朋友的话，可以加弟弟联系方式。”4月2日，重庆一女子在网络上分享了在自己的保时捷911上发现的小纸条，随后该女子老公上门怒斥该“求交友”00后男子的视频引发了广泛关注。根据该女子晒出的纸条显示，纸条上用潦草的字迹写着：“你好，姐姐，打扰了，以这种方式给你打招呼，希望姐姐不要怪我。想和姐姐认识一下，交个朋友，我是00后的小伙子，身高180，如果...
2023-04-04 06:03:45 名媛女子网友 -
避免掉入“套路”陷阱，法官提醒：交通事故私了一定要有这句话
电视剧《回响》正在热播，剧中涉及的众多法律问题也引发热议。夏冰清父亲夜晚驾驶车辆不留神撞到老李，夏冰清父亲没有选择报警由交警处理、认定交通责任事故，而是选择了私了。他的私了行为拉开悲剧的序幕，老李一家不断上门索要医药费、护理费等，赔偿成了无底洞……那么，法律上如何认定交通事故私了协议？签了交通事故私了协议可以反悔吗？签了私了协议，是否可以撤销轻微交通事故肇事者往往选择私了，自行签订协议并支付一定...
2023-04-04 06:03:43 协议行为撤销权 -
最高法裁判：诉求退还定金，原告所在地是接受货币一方所在地吗？
裁判要旨原告起诉被告请求判令其退回定金，原告是接受退回定金的一方。但是，前述“接受退回定金”，并不是双方协议约定的标的，而是来自于原告提出的诉讼请求，不能理解为《民诉法解释》第18条第2款规定的“接收货币”。从案涉协议书签订的情况，看双方同约定的标的是被告应履行的合同义务，属于《民诉法解释》第18条第2款规定的“其他标的”。根据该条款关于“其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地”的规定，故被告...
2023-04-04 06:03:41 福州市湖南定金 -
宜宾市第一人民医院屏山院区支书记蔡培强被查！
四川省宜宾市第一人民医院屏山院区（屏山县人民医院）党总支书记蔡培强涉嫌严重违纪违法，经宜宾市纪委监委指定管辖，屏山县纪委监委正对其进行纪律审查和监察调查。蔡培强简历蔡培强，男，汉族，1974年8月生，四川兴文人，研究生学历。2000年3月参加工作，1998年12月加入中国共产党。2000年3月至2002年9月，在兴文县二医院工作；2002年9月至2005年7月，在第三军医大学外科学（骨科）专业研...
2023-04-04 04:51:11 宜宾市屏山屏山县
