关于施工合同的范本
【工程合同】关于施工合同的范本
发包方：
承包方 ：
兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：
4、承包范围：
5、承包方式：
6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。
二、甲方工作：
1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：
1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定：
1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定：
1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
六、关于价款和结算的约定：
1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元。
2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。
3、付款方式：
a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。
b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元
c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。
d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。
e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。
七、关于材料的约定：
1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。
2、乙方须在预算定额范围内使用材料，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。
3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。
八、关于安全生产的约定：
1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。
3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。
九、关于违约责任的约定：
1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。
2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。
3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。
4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
相关文章
-
关于酒店式公寓租赁合同的范本
导读： 【租赁的常识】关于酒店式公寓租赁合同的范本 出租方： 承租方： 根据《中华人民共和国合同法》、《广东省房屋租赁条例》及实施细则等有关规定，就乙方租住甲方的xx酒店式公寓的事宜，为明确甲乙双方的权利和义务关系 【租赁的常识】关于酒店式公寓租赁合同的范本 出租方： 承租方： 根据《中华人民共和国合同法》、《广东省房屋租赁条例》及实施细则等有关规定，就乙方租住甲方的xx酒店式公寓的事宜，为明确...
2023-03-24 18:16:10 甲方公寓费用婚姻家庭 -
-
关于代购代销合同的范本
导读：【买卖合同知识】关于代购代销合同的范本 合同编号：_________ 客户：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政 【买卖合同知识】关于代购代销合同的范本 合同编号：_________ 客户：_________ 法定住址：...
2023-03-24 17:16:11 客户合同万元婚姻家庭 -
浅论市政工程施工质量的监督管
导读： 【市政工程施工合同】浅论市政工程施工质量的监督管理 1 市政工程施工质量监督管理的前期准备 1 . 1 办理工程质量监督登记手续凡新建、改建、扩建的市政公用工程, 在工程施工招标投标工作完成后,建设单位申请领取施工 【市政工程施工合同】浅论市政工程施工质量的监督管理 1 市政工程施工质量监督管理的前期准备 1 . 1 办理工程质量监督登记手续凡新建、改建、扩建的市政公用工程, 在工程施工...
2023-03-24 17:16:09 市政公用工程质量建设单位婚姻家庭 -
国 内 旅 游 委 托 合 同
导读： 【委托合同】国 内 旅 游 委 托 合 同 合同编号： 旅游者姓名： 旅行社名称： 甲乙双方经充分协商，根据国家旅游局《旅行社管理条例实施细则》和《中华人民共和国合同法》，就甲方委托乙方为其办理旅游活动中的有关 【委托合同】国 内 旅 游 委 托 合 同 合同编号： 旅游者姓名： 旅行社名称： 甲乙双方经充分协商，根据国家旅游局《旅行社管理条例实施细则》和《中华人民共和国合同法》，就...
2023-03-24 17:16:07 甲方旅游旅游活动婚姻家庭 -
-
融资租赁的流程是怎样规定的
导读：【融资租赁】融资租赁的流程是怎样规定的 一、企业向xx中心提出融资租赁申请，填写项目申请表 二、xx中心根据企业提供的资料对其资信、资产及负债状况、经营状况、偿债能力、项目可行性等方面进行调查。 三、xx中心调 【融资租赁】融资租赁的流程是怎样规定的 一、企业向xx中心提出融资租赁申请，填写项目申请表 二、xx中心根据企业提供的资料对其资信、资产及负债状况、经营状况、偿债能力、项目可行性...
2023-03-24 16:16:11 项目融资租赁金融婚姻家庭 -
不予抵扣货运增值税发票的八种情
导读： 【运费抵扣增值税】不予抵扣货运增值税发票的八种情况 增值税政策规定：增值税一般纳税人外购或销售货物所支付的运输费用，根据运费结算单据所列运费金额的7%扣除率计算进项税额抵扣。现有政策规定，对以下八种情况下 【运费抵扣增值税】不予抵扣货运增值税发票的八种情况 增值税政策规定：增值税一般纳税人外购或销售货物所支付的运输费用，根据运费结算单据所列运费金额的7%扣除率计算进项税额抵扣。现有政策规...
2023-03-24 16:16:09 发票货物运输进项婚姻家庭 -
关于山林防护管理承包合同的范本
导读：【承揽合同常识】关于山林防护管理承包合同的范本 订立合同双方： 委托单位：__县__国营林场，以下简称甲方; 护林单位：__县__乡__村__村民，以下简称乙方。 为了保护林业资源，减少山林火灾，防止盗伐林木，促进林木 【承揽合同常识】关于山林防护管理承包合同的范本 订立合同双方： 委托单位：__县__国营林场，以下简称甲方; 护林单位：__县__乡__村__村民，以下简称乙方。 为了保...
2023-03-24 16:16:07 甲方林木合同婚姻家庭 -
房屋买卖居间合同判决书
导读： 【买卖居间合同范本】房屋买卖居间合同判决书 大连市西岗区人民法院 民事判决书 西民初字第3097号 原告文SS，女，汉族，无职业，住大连市沙河口区XX号。 委托代理人李鸿杰，辽宁律昇律师事务所律师。 被告大连HH房地 【买卖居间合同范本】房屋买卖居间合同判决书 大连市西岗区人民法院 民事判决书 西民初字第3097号 原告文SS，女，汉族，无职业，住大连市沙河口区XX号。 委托代理人李鸿杰...
2023-03-24 16:16:05 原告被告万元婚姻家庭
