装修合同范本免费下载 个人装修合同电子版模板
房屋装修合同发包人(甲方)：承包人(乙方)：工程项目：根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1．甲方装饰住房系合法居住。2. 工程地址：3. 居室规格： 两房两厅两位一厨 。4．工程内容：施工图。5．工程开、竣工日期： 年 月 日开工， 年 月 日竣工，工程总天数：天第二条：工程价款：大写 陆万陆仟捌佰元 （￥ 66800 元）。第三条：质量要求1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。2. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3. 凡由乙方自行采购的材料、设备，产品质量由乙方自负;施工质量也由乙方负责。第四条：材料供应1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。乙方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经乙方同意，不得挪作他用。2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。第五条：付款方式(按进度付款) 楼梯完工时已付3200元1.水电工进场时付第一次款两万(小写20000),包括水电材料,泥工材料,加上水电工费,泥工工费;第二次泥工完工时付两万(小写20000),包括木工材料,木工工费,铝合金阳台,护窗;第三次木工完工时付一万(小写10000),包括油漆材料,油漆工费,吊顶材料;第四次付款油漆完工时付一万(小写10000),包括灯具,洁具,楼梯扶手,橱柜.最后一次付款甲方全部验收后付余款三千六百元(小写3600).2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。第六条：工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因(中央空调及普通空调安装)而延迟完工，每延迟一日，以工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。2.在质量及价钱大致相同情况下由甲方自行挑选的材料、设备(甲方不在场时用通讯工具发模板给甲方，由甲方看款式后决定.因甲方的因素而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。第七条：工程验收1. 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。第八条：其它1. 本合同双方盖章签字后生效。2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。3. 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章)地址： 地址：年 月 日年 月 日附:图纸全部出来,基本上参照图纸施工.餐厅跟客厅的吊顶跟2613一致;楼下的柜子跟1801一致;橱柜,鞋柜厨房的推拉门,二楼的次卧门,厕所推拉门(做成两门,进门右手边固定),楼梯扶手是木头加丝杆的,这些基本上跟2810一致.总共五个双控开关:楼下餐厅 楼梯间 二楼的楼道 次卧 主卧两个地插:餐厅 客厅主卧床为定为2米宽 (方便定位床头的五孔插座,灯开关,主卧电视插座和网线插座) 床居中 床头两边均为2个五孔插座次卧床1.4米宽高低床(双控开关装下铺,商铺和下铺均为一个五孔)沙发两边均为一个五孔楼上住人的阁楼只做一个五孔加上一个灯,不做门封闭阳台是两个 护窗两个 次卧一个小窗户
相关文章
-
天津高空抛物的法律责任最新规定
一、天津高空抛物的法律责任最新规定? 根据《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之二规定，高空抛物罪为：从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 高空抛物、坠物行为严重损害人民群众生命财产安全，极易引发社会矛盾纠纷，溧阳法院依法妥善审理高空抛物案件，体现了刑事司法领域对于高空抛物治理的...
2023-12-26 03:34:52 损害赔偿高空建筑物 -
个人如何申请开公司 公司注册
一、个人注册公司需要什么条件?1.有公司名称;2.公司有固定的营业住所;(没有地址可以挂靠代办公司的虚拟注册地址)3.注册资金;4.制定公司章程.值得注意的是，自然人只能投资设立一个一人有限责任公司，而一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。二、个人注册公司前准备材料1、公司名称拿3~5家公司名称。 名称构成：地区+字号+行业类型(主要是经营行业)+企业类型。2、经营范围确定您的主要经...
2023-12-26 03:34:44 有限责任公司公司 -
民法典中离婚后还住一起离婚有效吗,起诉离婚的程序
一、民法典中离婚后还住一起离婚有效吗 民法典规定，领取结婚证或者法院离婚判决书生效后，婚姻关系解除，男女双方还共同居住的，不影响离婚的效力。《中华人民共和国民法典》第一千零八十条【婚姻关系解除时间】完成离婚登记，或者离婚判决书、调解书生效，即解除婚姻关系。 二、起诉离婚的程序 首先，原告向人民法院提交起诉书、副本及相关证据，人民法院接受原告提交的相关文件材料进行审查，审查合格后决定受理并立...
2023-12-26 03:34:36 民法典判决书婚姻家庭 -
动画片如何进行版权登记
一般性作品著作权登记需提交的材料：1.申请表。内容包括：作品名称、作品类别、署名、完成日期、是否发表、首发日期和地点;作品完成形式(单独、合作、委托、职务、其他);作者情况、其他著作权人情况。2.申请者身份证明(个人申请者提供身份证复印件、单位申请者提供营业执照副本复印件、创作人员提供身份证复印件)。3.提供作品样本(文字作品提供创作稿;美术、摄影作品提供lOcm×12cm照片2张;工程产品设计...
2023-12-26 03:34:25 申请者知识产权著作权 -
离婚被告下落不明无法到庭怎么办?南平民事诉讼律师为您解读
一、离婚被告下落不明无法到庭怎么办1、离婚被告下落不明无法到庭，人民法院判决准予离婚的，人民法院会用公告送达的判决文书，自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。即公告期满，双方解除婚姻关系。2、法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条，受送达人下落不明，或者用本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。《最高人...
2023-12-26 03:34:15 下落不明民事诉讼证据 -
刑法伪造增值税专用发票罪判几年
法律咨询解答 伪造增值税专用发票罪既遂一般判3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数量较大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数量巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百零六条第一款规定，伪造或者出售伪造的增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量较大或者有其他...
2023-12-26 03:34:04 罚金有期徒刑 -
如何进行交通事故伤残鉴定
一、如何进行交通事故伤残鉴定1、伤残鉴定的申请和决定在事故处理过程中，当事人和代办代理人有权向公安机关提出鉴定和重新鉴定的申请。但条件前提一是鉴定申请的理由要公道;二是鉴定项目有助于弄清事实的真相;三是鉴定项目切实可行，能够实现。事故调查所需的鉴定由公安机关决定;事故调解所需的鉴定，当事人可以自行选择已在省级公安机关存案的鉴定部分鉴定。2、委托鉴定委托鉴定，应根据被鉴定题目的性质和难度，选择相应...
2023-12-26 03:33:55 公安机关交通事故事故处理 -
再婚家庭离婚财产分割如何进行？
再婚家庭离婚财产分割如何进行？再婚家庭离婚财产分割如何进行？再婚家庭离婚财产分割与第一次婚姻的家庭离婚财产分割原则相同，按以下原则进行分割：1、双方协商决定。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第一千零八十七条第一款：离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。2、男女平等。《民法典》第一千零四十一条第二款：实行...
2023-12-26 03:33:46 财产民法典婚姻家庭 -
补充协议的内容有哪些,补充协议的主要条款有哪些
补充协议的内容有哪些法律要求?“补充协议”的内容应当是主合同中没有约定或者约定不明确的内容。根据《合同法》第61条、第62条规定，包括质量、价款或者报酬、履行地点、履行期限、履行方式、履行费用的负担等。这也就是说，对于主合同中没有约定的内容，可以通过“协议补充”使其变成有约定;对于主合同中约定不明确的内容，可以通过“协议补充”使其变成约定明确。两者的目的都是为了主合同的履行。“补充协议”的内容应...
2023-12-26 03:33:36 合同纠纷补充协议 -
消费者权益保护法律条文
在日常的生活与工作中，人们对于消费者权益保护法律条文也是着重关注的，许多人可能只是对其有一定的了解，但是对其具体是怎样的，可能还不太清楚，接下来就由法构网法律咨询在线小编为大家带来的解答，希望对大家有所帮助。我国消费者权益保护法律规定有哪些我国 保护消费者权益 的现行法律主要有《 消费者权益保护法 》、《 产品质量法 》、《价格法》、《 反不正当竞争法 》、《计量法》、《标准化法》等全国人大常委...
2023-12-26 03:33:26 损害赔偿权益消费者
