开发商交付的房屋存在严重质量问题，买受人能否拒绝收房？
开发商交付的房屋存在严重质量问题，买受人能否拒绝收房？
——谢某林、杨某芳与某房产公司商品房销售合同纠纷案
裁判要旨
开发商交付的房屋不符合合同约定的交付条件，且严重影响正常居住使用的，买受人可以拒收房屋并有权要求开发商承担逾期交房的违约责任。
基本案情
2017年11月23日，谢某林、杨某芳与某房产公司签订《商品房买卖合同》，约定由谢某林、杨某芳购买房产公司开发的住宅一套。谢某林、杨某芳于合同签订当日给付购房款429800元，房产公司于2019年4月30日前将验收合格的商品房交付给谢某林、杨某芳。如果逾期超过90日，合同继续履行，房产公司则自2019年5月1日起按日向买受人支付已付房价款的万分之一的违约金。
合同第十一条约定商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或者出示证明文件不齐全的，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
2019年9月23日，房产公司向谢某林、杨某芳邮寄交房通知书，谢某林、杨某芳在对房屋进行验收后，发现房屋存在漏水等质量问题，遂拒绝收房并要求维修。
2020年12月，房屋基本维修完毕，谢某林、杨某芳欲领取房屋。但房产公司、小区物业公司均以谢某林、杨某芳未按交房通知书中确定时间支付物业服务费为由，拒绝交付房屋。
谢某林、杨某芳诉至法院请求，判决房产公司支付逾期交房违约金、逾期办证违约金。
裁判结果
一审法院认为，《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，就属合法有效，双方均应按照合同约定全面履行各自义务。合同对交付房屋时间、交付条件、违约责任等均作出书面约定，上述约定对双方具有约束力。案涉房屋不仅要通过竣工验收，还要达到正常居住和使用的基本要求。
房产公司未按合同约定期限交付房屋，直至2019年9月30日才向谢某、杨某邮寄交房通知书。且其交付的房屋存在多处漏水、钢筋外露等严重质量问题，并非一般瑕疵，属于法律规定的“严重影响正常居住使用”的范畴，谢某林、杨某芳有权拒绝接收。在谢某、杨某多次催促维修后，次年年底才维修完毕。此后又因谢某、杨某拒绝缴纳收房前物业服务费而拒绝交房，经法院多次协调，该公司才于2021年4月9日办理交房手续。
谢某、杨某作为购房者，依约履行了各项合同义务，房产公司强行要求购房人接受其自行设定的交房规则，违者则不予交房的行为显属违约。故对谢某林、杨某芳主张的自2019年5月1日至2021年4月8日间逾期交房违约金为30472元依法予以支持。
一审判决后，双方当事人均未上诉。
案例点评
房屋的主要功能在于居住。实践中，很多开发商为了不承担或少承担违约责任，将本不符合交付条件的房屋强制向购房人交付。
根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，因房屋质量问题严重影响正常居住使用，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任；出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。
开发商交房义务的完成与否，应当以合同约定的条件、期限以及法律规定的质量标准为考量标准。仅仅完成了“形式上”的书面通知义务，而交付的房屋存在影响正常居住使用的漏水、钢筋外露等严重质量问题，不能认定完成了交房义务。
对此，购房人有权拒绝受领房屋并要求开发单位履行维修义务、承担延期交房违约责任。
法院对于商品房交付标准的实质性审查，充分维护了购房人的合法权益，给予人民群众安居乐业强有力的司法保障。
相关文章
-
借款合同保证人承担保证责任后的权利救济
【阅读提要】借款合同做担保，助人解困风格高；保证责任履行完，自我救赎切记牢。 现实中常存在同一债务有两个以上保证人提供保证的情形，其中一个保证人承担保证责任后，及时的依法行使自我权利救济是较为有效的明智的选择。 【基本案情】2021 年 8 月，王某与某银行签订《个人借款合同》，约定王某向某银行借款 27万元用于购买车辆。同日，某公司、吴某与某银行签订《保证合同》，为王某债务提供连带责任保证。后王...
2024-04-18 00:00:08 保证人王某保证责任 -
开发商交付的房屋存在严重质量问题，买受人能否拒绝收房？
开发商交付的房屋存在严重质量问题，买受人能否拒绝收房？ 谢某林、杨某芳与某房产公司商品房销售合同纠纷案 裁判要旨 开发商交付的房屋不符合合同约定的交付条件，且严重影响正常居住使用的，买受人可以拒收房屋并有权要求开发商承担逾期交房的违约责任。 基本案情 2017年11月23日，谢某林、杨某芳与某房产公司签订《商品房买卖合同》，约定由谢某林、杨某芳购买房产公司开发的住宅一套。谢某林、杨某芳于合同签订...
2024-04-18 00:00:06 房屋杨某交房 -
情侣分手后在网络频繁发布不当言论贬损对方，法院这样判
情侣分手后在网络频繁发布不当言论贬损对方，法院这样判 【案情回顾】 小琴（化名）与小李（化名）是交往多年的男女朋友。分手后半年内，小李开始陆续使用抖音账号 XXX有仇必报 发布五十余条配有小琴图片及含有 骗钱骗感情 、 不干净 、 脏 等贬损性文字的作品。小琴每每看见后都会向抖音平台进行投诉举报要求删除作品。然而，在平台对小李违规作品进行删除并暂时封号后，小李非但没有收敛，反而变本加厉，不断扩大传...
2024-04-18 00:00:04 小琴小李名誉权 -
-
债务人可否转让抵押物？
导读：债务人一般可以转让已抵押的物，但需遵循一定的条件和程序。转让行为并不能解除其对抵押债务的责任，且需确保抵押权人的权益不受损害。 债务人可否转让抵押物？债务人在抵押期间转让抵押物是可行的，但这并不意味着债务人可以逃避原有的抵押责任。根据《中华人民共和国民法典》第四百零六条的规定，抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的，按照其约定。抵押财产转让的，抵押权不受影响。这意味着即使抵押物...
2024-04-17 15:23:29 债务人债权人债权婚姻家庭 -
2024年精神病人能指定监护人继承吗？
导读：精神病人在法律上有权利指定监护人，但关于继承权，需要视其精神状况而定。如果精神病人在具备完全或者部分民事行为能力时已经设立了遗嘱，其指定的继承人有效；若无行为能力，则需由法院判定。 精神病人能指定监护人继承吗？精神病人的权利和义务受到《中华人民共和国民法典》的保护。根据民法典，精神病患者并非完全丧失了民事权利，他们可以在病情允许的情况下行使一定的民事行为能力，如设立遗嘱如果精神病人在设立遗...
2024-04-17 15:19:19 遗嘱民法典继承人婚姻家庭 -
2024年申请结婚证需要哪些材料？
导读：在我国申请结婚证，需要准备的材料主要包括双方的身份证、户口簿原件，以及三张二寸近期半身免冠合影照片。此外，如果一方或双方是离异或者丧偶的，还需要提供相关的证明文件。 申请结婚证需要哪些材料？根据《婚姻登记条例》的规定，申请结婚的男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关申请结婚登记。在提交上述基本材料的同时，还需要确保双方均达到法定婚龄（男性22周岁，女性20周岁），无直系血...
2024-04-17 15:16:07 婚姻法结婚证婚姻婚姻家庭 -
2024年家庭暴力是否满足离婚要求？
导读：家庭暴力是被视为离婚的一种合法理由。遭受家庭暴力的一方可以据此向法院申请离婚，并有可能获得法律的保护和支持。 家庭暴力是否满足离婚要求？根据《婚姻法》第三十二条，夫妻双方感情确已破裂，调解无效的，应准予离婚。其中，家庭暴力被明确列为感情破裂的一种情形。这意味着，如果一方在婚姻中遭受了家庭暴力，这可以被视为感情破裂的证据，从而满足离婚的要求。此外，受害方还可以申请法院对施暴者进行人身保护令，...
2024-04-17 15:16:05 家庭暴力民法典感情婚姻家庭 -
2024年虚假折扣广告如何举报？
导读：如果遇到虚假折扣广告的情况，消费者可以通过向相关行政部门或消费者权益保护组织举报来维护自己的权益。举报过程需要提供详细信息，并遵循相关的法律法规。 虚假折扣广告如何举报？虚假折扣广告属于不正当竞争行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》。根据这些法律，经营者不得对其商品或者服务的质量、性能、用途、产地等作引人误解的虚假表示或宣传，包括夸大折扣力度、虚...
2024-04-17 09:54:31 消费者商家虚假婚姻家庭 -
她是中纪委原常委，丈夫是七大代表，却为何被指责“六亲不认”？
在我党那么多的老同志当中有一个人被亲切地喊为“帅妈妈”，因为她曾将许多烈士的孩子当成自己的孩子来抚养，比如郭亮、黄公略、彭湃、李硕勋、李大钊等烈士的子女，确实这实在是太令人感动了。而这个“帅妈妈”就是中纪委原常委帅孟奇同志，这位帅孟奇同志可以说是我们中国妇女的骄傲，而且她的一生也是经历了许多的坎坷，并最终一步步的成为了许多人都无比敬佩的妇女同志。帅孟奇出生于1897年的龙阳县合众乡陈家湾一个贫苦...
2024-04-17 01:51:30 自己的也是常委
