关于建筑工程承包合同纠纷中工
【建设工程承包合同】关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题
最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复
贵州省高级人民法院：
你院黔法经请字第3号请示报告收悉。关于四川省重庆市铜梁县第二建筑公司诉贵州省息烽县酒厂建筑工程承包合同纠纷一案工期问题，根据来文所提供的情况，经研究答复如下：
贵州省息烽县酒厂与四川省重庆市铜梁县第二建筑公司签订息烽县酒厂粮库、半成品库建筑工程承包合同约定的工期，是在《建筑安装工程工期定额》规定的工期之内。合同是经招标投标之后签订的，故不应以违反《建筑安装工程工期定额》规定为理由，确认合同约定的工期无效。如招标投标有违反主管部门主观规定之情形，则另当别论。息烽县酒厂窖酒车间建筑工程工期，《建筑安装工程工期定额》无明确规定。对双方当事人在承包合同中约定的工期，应认定为有效。
此复
附：贵州省高级人民法院关于重庆市铜梁县第二建筑公司诉贵州省息烽县酒厂建设工程承包合同纠纷一案中工期问题的请示报告黔法经请字第3号
最高人民法院：
现将我省安顺地区中级人民法院受理的重庆市铜梁县第二建筑公司诉贵州省息烽县酒厂建设工程承包合同纠纷一案中有关工期的问题汇报请示如下：
1985年初，贵州省息烽县酒厂将本厂窖酒车间、粮库、半成品库的建设工程公开进行招标，同年8月28日，酒厂与中标方重庆市铜梁县第二建筑公司签订了《息烽县酒厂窖酒车间、粮库、半成品库建筑工程承包合同》。合同规定：预算金额为82万元、窖酒车间、粮库、半成品库的建筑面积分别为2702.14平方米、1030平方米、2960.24平方米;工期分别为120天、105天、178天。窖酒车间、粮库如因特殊情况，可延长工期10日。逾期1日，赔偿经济损失1000元，半成品库如遇人力不可抗拒的情况，可延长工期15日。逾期1日，赔偿经济损失1000元，合同签订后，窖酒车间、粮库工程如期开工，半成品库工程因场地腾整，双方同意顺延至同年11月中旬开工。窖酒车间、粮库、半成品库工程分别施工234日、220日、377日后竣工。竣工后，二建司依据贵州省安顺地区定额要求工程款应按116万元结算，酒厂则认为双方签订的合同有效，应按合同规定的82万元结算。为此，双方发生争议，二建司遂向安顺地区中级人民法院起诉，要求酒厂按安顺地区定额进行结算工程款，酒厂则反诉提出二建司逾期完工，应依合同规定赔偿损失29.7万元。对此，二建司辩称双方在合同中规定的工期违反了1985年国家城乡建设环境保护部的《建筑安装工程工期定额》，应属无效。
最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复
来源： 作者：
经查，按《建筑安装工程工期定额》的规定，除窖酒车间因建筑面积超过2000平方米没有工期规定外，粮库工期应为135天，半成品库工期应为295天，故双方当事人在合同中对粮库、半成品库工程的工期规定与《建筑安装工程工期定额》的规定不一致。对合同规定的工期条款是否有效的问题，经我院讨论有两种意见。一种意见认为：《建筑安装工程承包合同条例》第九条规定“合同工期，除国务院另有规定者外，应执行各省、自治区、直辖市和国务院主管部门颁发的工期定额。暂时没有规定工期定额的特殊工程，由双方协商确定，工期一经确定，任何一方不得随意变更。”该案双方当事人在合同中对粮库、半成品库工期的规定违反了《建筑安装工程工期定额》的规定，应属无效。窖酒车间工期，因《建筑安装工程工期定额》无明确规定，对该双方当事人协商确定的工期应认定为有效。另一种意见认为：目前建筑工程实行招标投标，是鼓励竞争、提高效益的一种积极手段。对本案招、投标双方关于工程工期的规定，只要确出于双方当事人自愿，不损害双方当事人的利益和公共利益，就应着眼于有利于改革的大局，认定为有效。
相关文章
-
居间中保合同内容是怎样规定的?
导读：【居间知识】居间中保合同内容是怎样规定的 房改房交易为何要提供居间担保 产权转移是一个过程。 保证房款、房产顺利转移。 代办过户手续。 为银行按揭业务提供阶段性担保。 什么样的公司才能具备居间担保的资格 一看 【居间知识】居间中保合同内容是怎样规定的 房改房交易为何要提供居间担保 产权转移是一个过程。 保证房款、房产顺利转移。 代办过户手续。 为银行按揭业务提供阶段性担保。 什么样的公司...
2023-03-16 19:16:11 中保双方甲乙婚姻家庭 -
建筑施工合同风险防范的基本措施
导读： 【建设施工合同】建筑施工合同风险防范的基本措施 1、采用施工合同洽谈权、审查权、批准权三权相对独立，相互制约的办法，减少合同中的漏洞。大中型建设工程合同一般由业主负责起草，业主为了预防施工企业在合同履行 【建设施工合同】建筑施工合同风险防范的基本措施 1、采用施工合同洽谈权、审查权、批准权三权相对独立，相互制约的办法，减少合同中的漏洞。大中型建设工程合同一般由业主负责起草，业主为了预防施...
2023-03-16 19:16:09 合同风险业主婚姻家庭 -
关于建筑工程承包合同纠纷中工
导读： 【建设工程承包合同】关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题 最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复 贵州省高级人民法院： 你院黔法经请字第3号请示报告收悉。关于四川省重庆市铜梁县第 【建设工程承包合同】关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题 最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复 贵州省高级人民法院： 你院黔法经请字第3号请示报告收悉。关于...
2023-03-16 19:16:07 工期贵州省息烽县婚姻家庭 -
委托招标代理合同的核心是代理
导读： 【委托招标代理合同】委托招标代理合同的核心是代理 代理的概念和法律特征 根据民法总则“所谓代理，是指代理人在代理的权限之内，以被代理人的名义并为代理人的利益，独立地直接与第三人实施民事法律行为，而其后果 【委托招标代理合同】委托招标代理合同的核心是代理 代理的概念和法律特征 根据民法总则“所谓代理，是指代理人在代理的权限之内，以被代理人的名义并为代理人的利益，独立地直接与第三人实施民事法...
2023-03-16 19:16:05 代理人合同招标代理婚姻家庭 -
国际商会国际销售示范合同(仅用于旨在
导读： 【国际贸易】国际商会国际销售示范合同总特点 国际商会《国际销售示范合同》范本分两部分： A.具体条款：列明供某一特定销售合同采用的特定条件;和 B.一般条款：列明采纳国际商会一般销售条件的所有合同共用的标准条 【国际贸易】国际商会国际销售示范合同总特点 国际商会《国际销售示范合同》范本分两部分： A.具体条款：列明供某一特定销售合同采用的特定条件;和 B.一般条款：列明采纳国际商会一般销...
2023-03-16 18:16:11 国际商会合同条款婚姻家庭 -
2023年合同未生效违约条款效力的标准是怎样的？未生效合同违约责任情况有哪些？
导读： 合同的生效需要符合一定的条件，双方在签订合同的时候会对违约情况进行约定，但是如果合同并没有生效，那么在这个一种情况下，该怎么认定违约责任的效力？那么2019年合同未生效违约条款效力的标准是怎样的？未生效合同违约责任情况有哪些？跟着大律师网的小编一起来看看吧。 一般来说，合同自双方当事人意思达成合意时成立。但是，根据《合同法》第三十二条 “当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或...
2023-03-16 18:16:09 合同当事人过错婚姻家庭 -
市场经济条件下劳动关系的协调需要诚信
导读： 【劳动关系】市场经济条件下劳动关系的协调需要诚信原则 我国实行社会主义市场经济后，过去那种以国家为主体，用人单位与劳动者被动服从的相对单一、静止的劳动行政关系转变为以劳动合同为基础的多元化、动态化的劳动 【劳动关系】市场经济条件下劳动关系的协调需要诚信原则 我国实行社会主义市场经济后，过去那种以国家为主体，用人单位与劳动者被动服从的相对单一、静止的劳动行政关系转变为以劳动合同为基础的多元...
2023-03-16 18:16:07 劳动关系劳动者用人单位婚姻家庭 -
-
-
关于居间人的忠实报告义务
导读：【居间合同】关于居间人的忠实报告义务 这是居间人在居间合同中承担的主要义务，这样规定，是由于在指示居间中，对于关于订约的有关事项，如相对人的信用状况，相对人将用于交易的标的物的存续状况等，居间人应就其所 【居间合同】关于居间人的忠实报告义务 这是居间人在居间合同中承担的主要义务，这样规定，是由于在指示居间中，对于关于订约的有关事项，如相对人的信用状况，相对人将用于交易的标的物的存续状况等...
2023-03-16 17:16:11 报告义务合同婚姻家庭
