关于第二节建设工程施工合同
【施工合同的主要内容】关于第二节建设工程施工合同(示范文本)的主要内容
一、 合同文件及解释顺序
施工合同文件应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成施工合同的文件和优先解释顺序为：
1、 双方签署的合同协议书
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 本合同专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
5、 本合同通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。它代表我国的工程施工惯例。
6、 本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。在专用条款中约定：
1) 适用的我国国家标准、规范的名称。
2) 没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，则约定适用行业标准、规范的名称。
3) 没有国家和行业标准、规范的，则约定适用工程所在地的地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
4) 国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。
5) 若发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。所发生的购买和翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
7、 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。若发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
8、 工程量清单
9、 工程报价单或预算书
合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更合同的内容，这些变更的协议或文件的效力高于其他合同文件，且签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件。
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按有关争议的约定处理。
施工合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明施工合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明施工合同。
二、 双方一般权利和义务
1、 工程师及其职权
1) 工程师
工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人派驻施工场地(指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所)履行合同的代表两种情况。
(1)发包人委托监理：发包人可以委托监理单位，全部或者部分负责合同的履行。国家推行工程监理制度。对于国家规定实行强制监理的工程施工，发包人必须委托监理，对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以委托监理。工程施工监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程施工合同，代表发包人对承包人在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面实施监督。监理单位受发包人委托负责工程监理并应具有相应工程监理资质等级证书。发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。总监理工程师是经监理单位法定代表人授权，派驻施工现场监理机构的总负责人，行使监理合同赋予监理单位的权利和义务，全面负责受委托工程的建设监理工作。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。如对委托监理的工程师要求其在行使认可索赔权力时，如索赔额超过一定限度，必须先征得发包人的批准。
(2)发包人派驻代表：发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人法定代表人授权、派驻施工场地的负责人，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人，以避免给现场施工管理带来混乱和困难。
(3)合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按争议的约定处理。
(4)除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
2) 工程师的委派和指令
(1)工程师委派代表：在施工过程中，不可能所有的监督和管理工作都由工程师亲自完成。工程师可委派代表，行使合同约定的自己的部分权力和职责，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
(2)工程师发布指令、通知：工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议、但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款(指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况、经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款)和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
(3)工程师应当及时完成自己的职责：工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行其他约定的义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
(4)工程师易人：如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
2、 项目经理及其职权
1) 项目经理
项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。他代表承包人负责工程施工的组织、实施。承包人施工质量、进度管理方面的好坏与项目经理的水平、能力、工作热情有很大的关系，一般都应当在投标书中明确项目经理，并作为评标的一项内容。项目经理的姓名、职务应在专用条款内写明。
承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，不得更改前任作出的书面承诺，因为前任项目经理的书面承诺是代表承包人的，项目经理的易人并不意味着合同主体的变更，双方都应履行各自的义务。发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
2) 项目经理的职权
项目经理有权代表承包人向发包人提出要求和通知。承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系的情况下，应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。若责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;若责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
3、 发包人工作
发包人按专用条款约定的内容和时间分阶段或一次完成以下工作：
1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。(在专用条款中应该写明：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间。如土地的征用应写明征用的面积、批准的手续;房屋的搬迁和坟地的迁移应写明搬迁和迁移的数量，搬迁后的拆除、迁移后的回填及清理;各种障碍，应写明名称、数量、清除的距离等具体内容。写明施工场地的面积和应达到的平整程度等要求。写明拆除和迁移的当事人以后提出异议或要求赔偿、施工中发现有本条约定的障碍尚未清除等情况时应由谁处理，费用如何承担)
2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要。(在专用条款中应该写明：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求。如上、下水管应在何时接至何处，每天应保证供应的数量、水的标准，不能全天供应的要写明供应的时间;供电线路应在何时接至何处，供电的电压，是否需要安装变压器及变压器的规格、数量，不能保证连续供应的，应写明供应的日期和时间)
3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。(在专用条款中应该写明：施工场地与公共道路的通道开通时间和要求。如写明发包人负责开通的道路的起止地点、开通的时间，路面的规格和要求、维护工作的内容，不能保证全天通行的，要写明通行的时间)
4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责;(在专用条款中应该写明：工程地质和地下管线资料的提供时间和要求。如水文资料的年代、地质资料，深度等)
5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)。(在专用条款中应该写明：由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间，其时间可以是绝对的年、月、日，也可以是相对的时间，如在某项工作开始几天之前完成)
6) 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验;(在专用条款中应该写明：水准点与座标控制点交验要求。)
7) 组织承包人和设计单位(指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位)进行图纸会审和设计交底;(在专用条款中应该写明：图纸会审和设计交底时间。不能确定准确时间，应写明相对时间，如发包人发布开工令前多少天)
8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用。(在专用条款中应该写明：施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求。)
9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
发包人可以将上述部分工作委托承包人办理，具体内容由双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。发包人未能履行以上各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。
按具体工程和实际情况，在专用条款中逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求，实际存在而《通用条款》未列入的，要对条款或内容予以补充。双方协议将本条中发包人工作部分或全部交承包人完成时，应写明对《通用条款》的修改内容，发包人应支付费用的金额和计算方法。还应写明发包人不能按《专用条款》要求完成有关工作时，应支付的费用金额和赔偿承包人损失的范围及计算方法。
4、 承包人工作
承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用。(在专用条款中应该写明：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间。发包人如委托承包人完成工程施工图及配套设计，本款写明设计的名称、内容、要求、完成时间和设计费用计算方法)
2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。(在专用条款中应该写明：应提供计划、报表的名称及完成时间。)
3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。(在专用条款中应该写明：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。)
4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用。(在专用条款中应该写明：向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求。如提供的现场办公生活用房的间数、面积、规格和要求，各种设施的名称、数量、规格型号及提供的时间和要求，发生费用的金额及由谁承担)
5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。(在专用条款中应该写明：需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。写明地方政府、有关部门和发包人对本款内容的具体要求，如在什么时间、什么地段、哪种型号的车辆不能行驶或行驶的规定，在什么时间不能进行哪些施工，施工噪音不得超过多少分贝)
6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同条款，双方在专用条款内约定。(在专用条款中应该写明：已完工程成品保护的特殊要求及费用承担。)
7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。[在专用条款中应该写明：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担。]
8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。(合同签订后颁发的规定和非承包人原因造成的损失和罚款除外)。(在专用条款中应该写明：施工场地清洁卫生的要求。如对施工现场布置、机械材料的放置、施工垃圾处理等场容卫生的具体要求，交工前对建筑物的清洁和施工现场清理的要求)
9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
承包人未能履行上述各项义务，造成发包人损失的，赔偿发包人有关损失。
在专用条款中应该写明：按具体工程和实际情况，逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求，实际需要而《通用条款》未列的，要对条款和内容予以补充。本条工作发包人不在签订《专用条款》时写明，但在施工中提出要求，征得承包人同意后双方订立协议，可作为《专用条款》的补充，本条还应写明承包人不能按合同要求完成有关工作应赔偿发包人损失的范围和计算方法。
三、 施工合同的进度控制条款
进度控制是施工合同管理的重要组成部分。施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
1、 施工准备阶段的进度控制
1) 合同工期的约定
工期指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。合同工期是施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时间。
承发包双方必须在协议书中明确约定工期，包括开工日期和竣工日期。开工日期指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。工程竣工验收通过，实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。合同当事人应当在开工日期前做好一切开工的准备工作，承包人则应当按约定的开工日期开工。
对于群体工程，双方应在合同附件一中具体约定不同单位工程的开工日期和竣工日期。对于大型、复杂工程项目，除了约定整个工程的开工日期、竣工日期和合同工期的总日历天数外，还应约定重要里程碑事件的开工与竣工日期，以确保工期总目标的顺利实现。
2) 进度计划
承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，则视为已经同意。群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容在专用条款中约定，分别向工程师提交。
工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，并不免除承包人施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。工程师对进度计划予以确认的主要目的，是为工程师对进度进行控制提供依据。
3) 其他准备工作
在开工前，合同双方还应该做好其他各项准备工作，如发包人应当按照专用条款的约定使施工场地具备施工条件、开通公共道路，承包人应当做好施工人员和设备的调配工作，按合同规定完成材料设备的采购等。
工程师需要做好水准点与坐标控制点的交验，按时提供标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸，工程师需要做好协调工作，组织图纸会审和设计交底等。
4) 开工及延期开工
(1)承包人要求的延期开工
承包人应当按照协议书约定的开工日期开始施工。若承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到申请后48小时内不答复，视为已同意承包人要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
(2)发包人原因的延期开工
因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。承包人对延期开工的通知没有否决权，但发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，并相应顺延工期。
2、 施工阶段的进度控制
1)工程师对进度计划的检查与监督
开工后，承包人必须按照工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督，检查、督促的依据一般是双方已经确认的月度进度计划。一般情况下，工程师每月检查一次承包人的进度计划执行情况，由承包人提交一份上月进度计划实际执行情况和本月的施工计划。同时，工程师还应进行必要的现场实地检查。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。但是，对于因承包人自身的原因导致实际进度与进度计划不符时，所有的后果都应由承包人自行承担，承包人无权就改进措施追加合同价款，工程师也不对改进措施的效果负责。如果采用改进措施后，经过一段时间工程实际进展赶上了进度计划，则仍可按原进度计划执行。如果采用改进措施一段时间后，工程实际进展仍明显与进度计划不符，则工程师可以要求承包人修改原进度计划，并经工程师确认后执行。但是，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果承包人按修改后的进度计划施工不能按期竣工的，承包人仍应承担相应的违约责任。
工程师应当随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助承包人予以解决，特别是承包人无力解决的内外关系协调问题。
2)暂停施工
(1) 工程师要求的暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。
因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。
(2) 因发包人违约导致承包人的主动暂停施工
当发包人出现某些违约情况时，承包人可以暂停施工，这是合同赋予的承包人保护自身权益的有效措施。如发包人不按合同约定及时向承包人支付工程预付款、发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款且双方未达成延期付款协议，在承包人发出要求付款通知后仍不付款的，经过一段时间后，承包人均可暂停施工。这时，发包人应当承担相应的违约责任。出现这种情况时，工程师应当尽量督促发包人履行合同，以求减少双方的损失。
(3) 意外事件导致的暂停施工
在施工过程中出现一些意外情况，如果需要承包人暂停施工的，承包人则应该暂停施工。此时工期是否给予顺延，应视风险责任应由谁承担而确定。如发现有价值的文物、发生不可抗力事件等，风险责任应由发包人承担，故应给予承包人顺延工期。
3) 工程设计变更
工程师在其可能的范围内应尽量减少设计变更，以避免影响工期。如果必须对设计进行变更，应当严格按照国家的规定和合同约定的程序进行。
(1) 发包人对原设计进行变更
施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
① 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
② 增减合同中约定的工程量
③ 改变有关工程的施工时间和顺序
④ 其他有关工程变更需要的附加工作。
由于发包人对原设计进行变更，导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
(2) 承包人要求对原设计进行变更
承包人应当严格按照图纸施工，不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。工程师同意变更后，也须取得有关主管部门的批准，并由原设计单位提供相应的变更图纸和说明。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
4) 工期延误
承包人应当按照合同工期完成工程施工，如果由于其自身原因造成工期延误，则应承担违约责任。但因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
(1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
(2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行
(4) 设计变更和工程量增加
(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
(6) 不可抗力
(7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其它情况
上述这些情况工期可以顺延的原因在于：这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。
承包人在以上情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误，由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延工期应纳入合同总工期，如果承包人不同意工程师的确认结果，则可按合同约定的争议解决方式处理。
更多精彩内容请进入专题
相关文章
-
我院共受理3件5人骗租车辆后，将车辆
导读： 【车辆抵押】我院共受理3件5人骗租车辆后，将车辆抵押给他人获取非法利益的案件 一、案件主要特点 1、多为结伙作案，分工明确。例如在荣某等人诈骗案中，先由孙某从网站上找到被害人出租车辆的信息，再将信息告知荣某 【车辆抵押】我院共受理3件5人骗租车辆后，将车辆抵押给他人获取非法利益的案件 一、案件主要特点 1、多为结伙作案，分工明确。例如在荣某等人诈骗案中，先由孙某从网站上找到被害人出租车辆...
2022-11-29 17:16:12 车辆车主被害人婚姻家庭 -
关于金融机构不可撤销担保书
导读： 【借款担保书范本】关于金融机构不可撤销担保书 致：___________________ 根据______________(以下简称借款人)的贷款申请和你行与借款人于__________年_______月_______日签订的贷款合同，你行贷给借款人人民币金额( 【借款担保书范本】关于金融机构不可撤销担保书 致：___________________ 根据______________(以...
2022-11-29 17:16:09 担保人借款人你行婚姻家庭 -
钾肥进口合同将要引发涨价预期
导读： 【进口合同】钾肥进口合同将要引发涨价预期 近日,中国进口商与BPC签订了2011年进口氯化钾合同,全年进口量100万吨,定价机制从此前的一年一次改为半年一次。合同价CFR400美元/吨,相比2010年上涨50美元/吨,涨幅14%;下半 【进口合同】钾肥进口合同将要引发涨价预期 近日,中国进口商与BPC签订了2011年进口氯化钾合同,全年进口量100万吨,定价机制从此前的一年一次改为半年一...
2022-11-29 17:16:07 钾肥合同氯化钾婚姻家庭 -
关于第二节建设工程施工合同
导读： 【施工合同的主要内容】关于第二节建设工程施工合同(示范文本)的主要内容 一、 合同文件及解释顺序 施工合同文件应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成施工合同的文件和优先解释顺序为： 1、 双方签署 【施工合同的主要内容】关于第二节建设工程施工合同(示范文本)的主要内容 一、 合同文件及解释顺序 施工合同文件应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成施工合同的文件和优先...
2022-11-29 17:16:05 承包人发包人工程师婚姻家庭 -
关于贷款“反担保”难为下岗工
导读： 【反担保保证书】关于贷款“反担保”难为下岗工 南昌市民王先生几年前下了岗，最近想开个小餐馆。王先生听说有专门针对下岗职工的小额贷款，还可以免除一定的利息，不由得动心了。但是，当王先生去银行咨询时被告知， 【反担保保证书】关于贷款“反担保”难为下岗工 南昌市民王先生几年前下了岗，最近想开个小餐馆。王先生听说有专门针对下岗职工的小额贷款，还可以免除一定的利息，不由得动心了。但是，当王先生去银...
2022-11-29 17:16:03 下岗职工商业银行小额贷款婚姻家庭 -
小额贷款国外成功模式
导读： 【无抵押小额贷款】小额贷款国外成功模式 尤努斯创立的乡村银行小额信贷模式。 自孟加拉国乡村银行创立以来，小额信贷受到了当地穷人的热烈欢迎，近6成的借款人和他们的家庭已经脱离了贫穷线。这个模式被迅速推广到亚 【无抵押小额贷款】小额贷款国外成功模式 尤努斯创立的乡村银行小额信贷模式。 自孟加拉国乡村银行创立以来，小额信贷受到了当地穷人的热烈欢迎，近6成的借款人和他们的家庭已经脱离了贫穷线。这...
2022-11-29 16:44:51 孟加拉国银行信贷婚姻家庭 -
新版成套设备进口合同(一)
导读： 【进口合同样本】新版成套设备进口合同(一) 合同编号：_________________ 签字日期：______年____月____日 签字地点：____________________ 中国_________公司(以下简称买方)为一方与_________国_________公司(以下简 【进口合同样本】新版成套设备进口合同(一) 合同编号：_________________ 签字日期：...
2022-11-29 16:44:49 卖方买方合同婚姻家庭 -
新的《典当管理办法》考验首府
导读： 【动产质押管理办法】新的《典当管理办法》考验首府乌鲁木齐典当行 商务部、公安部于2月25日联合颁布了新的《典当管理办法》，该《办法》将于今年4月1日起正式实施。新《办法》上调了典当行注册资本的最低限额，并加 【动产质押管理办法】新的《典当管理办法》考验首府乌鲁木齐典当行 商务部、公安部于2月25日联合颁布了新的《典当管理办法》，该《办法》将于今年4月1日起正式实施。新《办法》上调了典当行...
2022-11-29 16:44:45 典当典当行费率婚姻家庭 -
只有当根本违约才能解除合同
导读： 【违约解除合同】只有当根本违约才能解除合同 2004年10月10日，梁某与何某协商约定，前者将一家休闲吧和相应的设备财产转交给后者经营管理，期限为一年;何某每月付给梁某承包金4000元，于每月的7日至10日交清本月的承 【违约解除合同】只有当根本违约才能解除合同 2004年10月10日，梁某与何某协商约定，前者将一家休闲吧和相应的设备财产转交给后者经营管理，期限为一年;何某每月付给梁某承...
2022-11-29 16:44:39 合同何某根本婚姻家庭 -
关于土地使用权的若干规定
导读： 【土地使用权抵押】关于土地使用权的若干规定 土地使用权变更指国有土地使用权、集体土地使用权在初始登记后发生的变更，主要有以下几种类型：a.国有土地划拨、集体土地内部划拨;b.依法通过土地有偿出让、转让取得土 【土地使用权抵押】关于土地使用权的若干规定 土地使用权变更指国有土地使用权、集体土地使用权在初始登记后发生的变更，主要有以下几种类型：a.国有土地划拨、集体土地内部划拨;b.依法通过...
2022-11-29 16:44:18 土地使用权土地附着物婚姻家庭
